Договор подряда с индивидуальным предпринимателем на ремонт офисной техники (примерный образец) 2016 - образец

г. Омск, "01" сентября 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Мечта", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Алексеевой О.В. действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Иванов Андрей Владимирович, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 55 N 24332523 от 02.07.2008, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести ремонт системного блока ПЭВМ "Магистр" (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Дата начала выполнения Работ - 1 сентября 2010 г. дата окончания выполнения Работ - 8 сентября 2010 г.

2.1. Материалы, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик. Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов несет Подрядчик.

Стоимость материалов для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично.

2.5. Качество результата Работ должно соответствовать условиям и характеристикам, определенным Сторонами.

2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком.

3.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результата Работ к сдаче.

3.2. В течение трех дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте. Приемка Работ производится на территории Подрядчика.

3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки.

4.1. Цена Работ по Договору составляет 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) руб. в том числе НДС - 1800 (одна тысяча восемьсот) руб.

4.2. Оплата по Договору производится в течение двух дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение трех (трех) дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 5 (пяти) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Адрес: 644050, г. Омск, ул. Фугенфирова, д. 5, тел. 46-05-02

ИНН 5503544332 КПП 552404094

в ОАО "Омск-Банк" г. Омска,

Омское отделение N 8635

к/с: 30101810500000000555 БИК: 034525232

Алексеева /Алексеева О.В./ М.П.

ИП Иванов Андрей Владимирович

Адрес: 644080, г. Омск,

ул. Серова, д. 2, кв. 5

Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по техническому обслуживанию (далее по тексту «ТО»), ремонту транспортных средств, принадлежащих Заказчику (далее по тексту «автомобиль»), в порядке и на условиях, предусмотренных данным Договором в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, с использованием собственных запасных частей и материалов или запасных частей Заказчика.
1.2. Перечень автомобилей с указанием их марки, модели и государственных номерных знаков, принимаемых на обслуживание Исполнителем, содержится в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и может быть изменено по письменному согласию Сторон.
1.3. Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы, оказанные услуги и установленные запасные части в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.4. Стоимость услуг, включая НДС-18%, указана в Приложении № 1.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в Техническом центре Исполнителя (далее «ТЦ»), расположенном по адресу: г. Москва, Сколковское ш. д. 23.
2.2. Заказчик имеет право принимать автомобиль для проведения ТО и ремонта только у уполномоченного представителя Заказчика, при предъявлении им свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на представителя, оформленной в порядке, установленном действующим законодательством, и документа, удостоверяющего личность.
2.3. Заказчик уведомляет Исполнителя о представлении автомобиля на ТО и ремонт не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты предоставления автомобиля в ТЦ. Сторонами может быть согласован более ранний срок предоставления автомобиля.
2.4. Заказчик самостоятельно и за свой счет осуществляет доставку автомобиля в ТЦ.
2.5. При представлении автомобиля для ТО и ремонта, Стороны оформляют Лист обращения (Приложение № 3.1. Приложение № 3.2.), в котором Заказчик указывает имеющиеся неисправности автомобиля и/или предварительный перечень работ.
2.6. На основании Листа обращения, Исполнитель оформляет предварительный заказ-наряд, с указанием полного перечня работ, их стоимости и сроков выполнения по данному автомобилю. Перечень необходимых запасных частей и расходных материалов оговаривается отдельно и фиксируется в предварительном заказ-наряде.
2.7. Подпись уполномоченного представителя Заказчика в предварительном заказ-наряде означает согласие с перечнем, стоимостью и сроками проведения работ.
2.8. При приемке Исполнителем автомобиля для ТО и ремонта в Лист обращения дополнительно вносится информация о комплектности автомобиля, всех его видимых повреждениях и дефектах.
2.9. Для определения всех видимых повреждений, автомобиль направляется на мойку, после чего происходит окончательное оформление Листа обращения.
2.10. Если в процессе выполнения работ или проведения диагностики обнаруживаются дополнительные неисправности, устранение которых не предусмотрено заказ-нарядом, а стоимость работ и запасных частей, необходимых для устранения не превышает 10% от предварительной суммы, Исполнитель вправе устранить их без дополнительного согласования с Заказчиком. Во всех остальных случаях работы производятся только после согласования с Заказчиком.
2.11. Замененные детали и расходные материалы предоставляются Заказчику по окончании ремонта, при условии уведомления об этом Исполнителя в Листе обращения.
2.12. Если Заказчик отказывается от устранения обнаруженных неисправностей, которые делают невозможным надлежащее выполнение Исполнителем работ, определенных в Листе обращения, Исполнитель имеет право отказаться от выполнения работ. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически выполненные работы.
2.13. При несогласии Заказчика на проведение работ по устранению неисправностей, угрожающих безопасности движения и/или эксплуатации техники, или при невозможности в процессе ремонта техники устранить указанные неисправности, Исполнитель производит отметку в заказ-наряде: «Имеются дефекты, в том числе угрожающие безопасности движения и/или эксплуатации».
2.14. Автомобиль выдается Заказчику или его представителю при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на представителя, подтверждающей его право на получение автомобиля из ремонта и право на получение документов, оформленной в порядке, установленном действующим законодательством и документа, удостоверяющего личность.
2.15. При выдаче автомобиля Стороны подписывают заказ-наряд, с указанием перечня и стоимости выполненных работ и услуг и использованных запасных частей, а также акт выполненных работ. Исполнитель вправе не передавать автомобиль Заказчику до подписания акта выполненных работ и оплаты счета.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Претензии по качеству и объему выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту могут быть предъявлены Заказчиком в течение следующих гарантийных сроков:
- на работы технического обслуживания и текущего ремонта – в течение 30 (тридцати) календарных дней;
- на работы по ремонту кузова и его элементов – в течение 6 (шести) месяцев;
- на работы по полной и частичной окраске – в течение 6 (шести) месяцев.
3.2. Гарантийный срок на установленные запасные части Исполнителя составляет не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
3.3. Гарантия не распространяется на запасные части предоставленные Заказчиком.
3.4. Гарантийный срок исчисляется с даты получения Заказчиком автомобиля.
3.5. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся следующие запасные части:
- лампы;
- фильтры;
- тормозные накладки;
- тормозные барабаны;
- накладки дисков сцепления;
- щетки стеклоочистителя;
- приводные ремни;
- масла и технические жидкости;
- автопокрышки;
- аккумуляторы и т.д.
3.6. В случае возникновения поломки автомобиля в течение гарантийного срока Заказчик обязан:
- прекратить использование автомобиля;
- известить Исполнителя о неисправности автомобиля;
- своими силами доставить автомобиль в ТЦ;
- предоставить Исполнителю копию заказ-наряда с действующим гарантийным периодом и оформить Акт-рекламацию (Приложение № 4).
3.7. Гарантия на выполненные работы и установленные запасные части не действует в следующих случаях:
- если неисправность или выход из строя запасных частей явились следствием нарушений Заказчиком руководства по эксплуатации автомобиля;
- если неисправность или выход из строя запасных частей явилось следствием ДТП.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость выполненных работ и оказанных услуг определяется Прейскурантом на услуги Технического центра.
4.2. Основанием для перечисления денежных средств является счет, предоставляемый Исполнителем.
4.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4.4. Расчеты между сторонами осуществляются в порядке предоплаты на основании предварительного заказ-наряда, в течение 2 (двух) рабочих дней согласно выставленному счету, но не позднее дня фактического окончания работ.
4.5. Окончательная стоимость оказываемых Исполнителем услуг и использованных при их проведении запасных частей и материалов указывается в счете, выставленном Исполнителем.
4.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком на основании счета, счета-фактуры, заказ-наряда, акта выполненных работ, подписанных уполномоченными представителями сторон, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения.
4.7. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
4.8. В случае наличия у Заказчика перед Исполнителем задолженности, денежные средства, перечисленные Заказчиком, идут на ее погашение, независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Уплата санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.3. В случае просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ, Исполнитель вправе начислить неустойку в размере 0,5 % от имеющейся задолженности за каждый день просрочки платежа.
5.4. Заказчик обязуется уплатить указанную неустойку в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения письменного требования Исполнителя об уплате неустойки.
5.5. Заказчик обязуется принять выполненные работы и забрать автомобиль из ТЦ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления о закрытии заказ-наряда.
5.6. В случае не выполнения условий п. 5.5. Исполнитель вправе взыскать с Заказчика денежные средства на возмещение собственных расходов за хранение автомобиля в размере:
- 200 (двухсот) рублей в сутки – легковой автомобиль;
- 300 (трехсот) рублей в сутки – грузовой автомобиль.
5.7. На период оказания Сервисных услуг, Исполнитель несёт ответственность за сохранность автомобиля и имущества Заказчика принятого по Листу обращения.

6.1. В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия любого характера или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по договору, должна о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно извещать другую сторону.
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

7.1. Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об уполномоченных лицах, которые вправе подписывать документы на выполнение ТО и работ, сдавать автомобили и получать их после выполнения работ, а также совершать иные юридические действия от имени Заказчика. Указанное уведомление подписывается руководителем Заказчика и заверяется печатью организации.
7.2. Все документы, составляемые в рамках настоящего Договора, а также уведомления, указанные в тексте, могут предоставляться по факсу или электронной почте.
7.3. При смене банковских реквизитов Стороны обязуются письменно, в трехдневный срок, уведомить об этом другую сторону.
7.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания, действует до 31.12.2013 г. а по расчетам – до полного их завершения.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения предусмотренного в нем срока:
- по соглашению Сторон;
- в случае ликвидации или реорганизации одной из Сторон.
8.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом другую Сторону в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Стандарт Договора на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

г. Москва «___»_________20___ г.

_____________________ «______________». в дальнейшем именуемое «Заказчик », в лице _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и

_____________________ «_______________». в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению технического обслуживания и/или ремонта автомобилей Заказчика, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Техническое обслуживание, ремонт автомобилей Заказчика производятся на территории Исполнителя по адресу: ___________________. Запасные части и расходные материалы для проведения технического обслуживания или ремонта предоставляются Исполнителем.

1.3. Объем работ по каждому автомобилю определяется Исполнителем при первичной диагностике, по согласованию с Заказчиком (представителем Заказчика) и в соответствии с руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля, а также регламентом завода изготовителя.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Заказчик предварительно записывается на проведение технического обслуживания и/или ремонта автомобилей по телефонам сервисного центра Исполнителя: ____________________ .

2.2. Доставку каждого автомобиля, согласно Приложению №1, Заказчик осуществляет самостоятельно собственными силами и за свой счет.

2.3. По прибытии автомобиля Заказчика в сервисный центр, Исполнитель обязан в присутствии Заказчика (представителя Заказчика) осмотреть автомобиль и оформить акт приема-передачи автомобиля и лист обращения к заказ-наряду. Акт приема-передачи, лист обращения и заказ-наряд оформляется в соответствии с принятыми у Исполнителя правилами.

2.4. Исполнитель выполняет работы по ремонту и техническому обслуживанию, диагностике автомобилей в соответствии и в сроки, установленные нормативами трудоемкостей видов работ и рекомендациями предприятия изготовителя на выполнение соответствующих видов работ, с учетом сложности выполняемых работ и наличия на складе Исполнителя необходимых запчастей и материалов.

2.5. Продление сроков технического обслуживания и ремонта автомобилей Исполнителем допускается только с согласия Заказчика.

2.6. Исполнитель не вправе отступить от указанного в заказ-наряде перечня работ. Исполнитель вправе приостановить работы, если в процессе их выполнения обнаружится скрытый дефект, который влияет на безопасность эксплуатации автомобиля, затрудняет или делает невозможным выполнение работ. Исполнитель извещает Заказчика о наличии скрытых дефектов и согласовывает с последним дальнейшее проведение ремонтных работ.

2.7. В случае не получения согласия Заказчика (лично, посредством факсимильной связи, телефонограммой или через представителя Заказчика) в течение ____ (________) календарных дней с даты извещения, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения заказа.

2.8. Об окончании работ Исполнитель уведомляет Заказчика (представителя Заказчика) и делает отметку в заказ-наряде, работы считаются принятыми после подписания Заказчиком (представителем Заказчика) заказ-наряда и акта выполненных работ.

2.9. Исполнитель оставляет за собой право привлечения третьих лиц для выполнения различного вида работ, которые по тем или иным причинам не могут быть произведены Исполнителем, при этом оставаясь ответственным за действия указанных лиц, как за свои собственные.

2.10. По желанию Заказчика могут быть использованы его запасные части и расходные материалы, но в этом случае Исполнитель не несет ответственности за возможные неисправности, возникшие вследствие применения запасных частей и материалов Заказчика.

2.11. Детали и узлы, замененные при производстве работ, подлежат возврату Заказчику
(представителю Заказчика), кроме тех случаев, когда ремонт и осуществлялся в рамках
гарантийного обслуживания.

2.12. Приём-передача автомобиля от Исполнителя к Заказчику производится путём оформления акта приема-сдачи, подписанного уполномоченными на то представителями Сторон.

3. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ

3.1. Стоимость производимых Исполнителем работ определяется в соответствии с Прейскурантом/ Расценками Указать конкретный документ Исполнителя (Приложение № 2 к настоящему Договору). Расценки на ремонтные работы определяются в соответствии с установленной заводом-изготовителем трудоемкостью работ и рассчитывается исходя из стоимости одного нормо-часа на все виды работ в зависимости от марки автомобиля (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. В случае если стоимость выполняемых работ по настоящему Договору изменяется, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика. Заказчик вправе в случае несогласия с изменившейся стоимостью работ отказаться от работ, оплатив при этом фактически выполненные Исполнителем работы.

3.3. Стоимость работ по определенному автомобилю Заказчика определяется в соответствии с согласованным обеими Сторонами заказ-нарядом и актом выполненных работ. Установленная в заказ-наряде стоимость работ является твердой и не подлежит изменению. На основании заказ-наряда и акта выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату.

3.4. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ в течение ____ (________) банковских дней с даты получения Заказчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется придерживаться сроков проведения технического обслуживания, определённых техническими требованиями и нормативами, установленными заводом-изготовителем.

4.2. Заказчик обязуется:

• не препятствовать Исполнителю в осуществлении производственного процесса технического обслуживания и/или ремонта; ^

• выполнять внутренние правила Исполнителя, установленные для осуществления производственной деятельности.

4.3. Заказчик обязуется предоставить своему представителю доверенность, оформленную надлежащим образом, согласно которой Заказчик предоставляет право своему представителю подписывать, подавать и получать документы (в том числе на право подписания условий заказ-наряда, акта выполненных работ, согласования и/или изменения объема работ по ремонту автомобилей Заказчика), а также выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.

4.4. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.

4.5. Исполнитель принимает автомобиль на обслуживание в сроки согласованные с Заказчиком на основании предварительной записи.

4.6. Исполнитель обеспечивает полную сохранность автомобиля Заказчика, принятого
работниками Исполнителя для проведения технического обслуживания и/или ремонта, и
несёт полную материальную ответственность за ущерб, причиненный автомобилю
Заказчика по вине Исполнителя во время технического обслуживания или ремонта.

4.7. Исполнитель обязуется производить утилизацию промышленных отходов, возникающих в результате проведения технического обслуживания и/или ремонта автотранспорт Заказчика, на территории Исполнителя. Исполнитель обязуется оказать услуги по утилизации самостоятельно или при помощи специализированных организаций, за свой счет.

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качество установленных в процессе технического обслуживания и/или ремонта автомобиля Заказчика запасных частей, узлов и агрегатов в течение срока гарантии, установленного изготовителем.

5.2. Гарантийные обязательства Исполнителя на выполненные работы составляют:

• на регулировочные работы - ___ дней;

• на ремонт узлов и деталей автомобилей - ___ дней;

• на капитальный ремонт узлов и агрегатов автомобилей -___ месяцев.

5.3. Срок исполнения гарантийного ремонта от _____ до _____ дней в зависимости от трудоемкости и вида ремонта.

5.4. Гарантия утрачивает силу, если Заказчик нарушит правила эксплуатации автомобиля или
регламент прохождения технического обслуживания.

5.5. Если работы проводятся Исполнителем с использованием запасных частей и материалов
Заказчика, гарантия на эти материалы и запасные части не распространяется.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов запасных частей и оборудования.

6.2. В случае не исполнения пункта 4.6. настоящего Договора Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб в полном объеме.

6.3. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора,
Исполнитель вправе приостановить прием автомобилей Заказчика. Исполнитель вправе
возобновить прием автомобилей Заказчика после погашения последним задолженности в
полном объеме.

6.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров, они подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд гор. Москвы.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

на проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.

г. Москва «___»_________20___ г.

Настоящим организация ________ «_________________» доверяет сотруднику ____________________________ паспорт: серия __ __ № __________ выдан ___________________________ производить в отношении автомобилей согласно Приложению № 1 к Договору на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта № ____ «___»_________20___ г.

1. Предоставлять автомобиль в ______ «_________» для оказания выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию, приобретать запасные части для автомобиля;
2. Предоставлять доверенному лицу право на определение объема работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля самостоятельно ---------------------------

или по согласованию с руководителем

__________________________________________, тел. ________ ____________________

(ФИО, контактный телефон ) ( подпись )

1. Подписывать с ______ «_________» заказ-наряд на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля;
2. Производить оплату ______ «___________» выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля или предоставлять в ______ «____________» документальное подтверждение произведенной оплаты;
3. После завершения работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля получать в ______ «____________» указанный автомобиль, подписывать акт выполненных работ;
4. Предъявлять претензии к ______ «______________» в отношении качества работ.

Доверенность действительна до «___»_________20___ года.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Подпись: _________________ ___________________________ подтверждаю.

Руководитель ________________ ______________________

Договор оказания услуг спецтехника, образец, скачать бланк

Договор оказания услуг №

г. Санкт-Петербург «____» июля 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» в лице Генерального директора Морева Владимира Константиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответсвенностью «. » в лице Генерального директора. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель по заявке Заказчика обязуется оказать услуги техникой с экипажем. указанные в Дополнительном соглашении №1, для выполнения погрузо-разгрузочных работ на объектах Заказчика, а Заказчик своевременно оплачивать оказанные услуги.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1. В течение всего срока действия договора поддерживать надлежащее техническое состояние техники, включая осуществление регулярного нормативного технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых запасных частей и иных принадлежностей.

2.1.2. В случае полного выхода техники из строя в период срока действия договора, по согласованию с Заказчиком произвести замену такого транспортного средства на аналогичное с экипажем в течение суток.

2.1.3. Исполнитель вправе приостановить производственную эксплуатацию техники один раз в неделю не более чем на один час для осуществления контроля за её использованием.

2.1.4. Нести расходы по оплате услуг экипажа и на его содержание; обеспечить соответствие экипажа и его квалификации требованиям обычной практики эксплуатации транспорта данного вида и условиям Договора. Экипаж (машинисты) является представителем Исполнителя при подписании сменного рапорта и иных документов, указанных в п. 3.5 настоящего договора. Оплата труда экипажа (машинистов) осуществляется Исполнителем.

2.1.5. Страховать транспортное средство и ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией.

2.1.6. Нести расходы, возникающие при коммерческой эксплуатации техники и расходы на расходуемые в процессе эксплуатации материалы (дизельное топливо, смазочные материалы и т.п.) и расходы по оплате сборов.

2.1.7. Исполнитель вправе по своему усмотрению и при необходимости производить замену экипажа. Обязан произвести инструктаж экипажа по правилам безопасности труда при производстве работ, пожарной и газовой безопасности, охране окружающей среды.

2.1.8. Исполнитель доставляет технику на объект, и вывозит ее с объекта по окончании срока действия договора за счет Заказчика. Не подлежит выплате Исполнителю перевозка техники в случае выхода из строя (поломки) для производства ремонта и последующее ее возврат на объект.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан формировать заявку на услуги техники таким образом, чтобы обеспечить работу техники не менее 8 (восьми) машинных часов в день. Заявка должна быть заполнена в соответствии с Приложением № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, и содержать следующие данные: адрес объекта, сроки производства работ, печать, ФИО, должность уполномоченного представителя Заказчика, контактный телефон. Заявка должна быть направлена в адрес Исполнителя по факсимильной связи или электронной связи Интернет за 1 (один) день до начала производства предполагаемых работ. Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. При необходимости продления срока оказания услуг по настоящему договору на том же объекте, направление новой заявки не обязательно.

2.2.2. Заказчик обязан использовать полученную технику в соответствии с условиями настоящего договора и исключительно по прямому производственному и потребительскому назначению транспортного средства.

2.2.3. Оказывать необходимое содействие экипажу в содержании техники в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии.

2.2.4. Вносить установленную оплату услуг в установленном договоре в полном размере в соответствии с разделом 3. настоящего Договора.

2.2.5. Бережно относиться к технике, при обнаружении недостатков в работе техники незамедлительно прекратить ее производственную эксплуатацию и сообщить об этом Исполнителю.

2.2. 6. Не изменять конструкцию техники и не устанавливать на нее дополнительные детали, узлы и конструктивные элементы, не соответствующие паспортным данным техники без предварительного письменного согласования с Исполнителем.

2.2.7. Производить инструктаж членов экипажа техники по особенностям производства работ на объекте в районе эксплуатации. Обеспечить соблюдение правил безопасности труда при производстве работ.

2.2.8. Иметь необходимый пакет разрешительной документации для проведения работ.

Заказчик вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Исполнителю стоимость услуг за период фактической эксплуатации техники на дату расторжения договора.

3.1. Расчет оказанных услуг по договору производиться ежемесячно из фактически отработанных рабочих часов техники. Цена одного часа техники указывается в Дополнительном соглашении № 1 настоящего договора. В цену одного часа техники включены расходы, указанные в п.2.1.1, 2.1.4, 2.1.6 настоящего договора.

3.2 Оплата услуг перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и предоставления Исполнителем Заказчику пакета оригиналов документов (акты, счета, счета- фактуры, подписанные Сторонами сменные паспорта техники за расчетный период).

3.3. Платежное средство: рубль РФ.

3.4. Размер цены услуги, при наличии в том необходимости и объективных реальностей, может в период срока действия договора изменяться по соглашению сторон в сроки, которые могут быть дополнительно определены сторонами настоящего договора, но не чаще одного раза в квартал.

3.5. Техника оснащена системой контроля за использованием рабочего времени эксплуатации техники. Представители Исполнителя (член экипажа) и представитель Заказчика (ответственное лицо на объекте за проведение строительных работ) ежедневно (по окончании рабочего дня или смены) на основании данных системы контроля времени отмечают в сменном рапорте техники количество часов, отработанных техникой, с указанием временного периода и справках по форме ЭСМ-7. которые заверяются представителем Заказчика и представителем Исполнителя, путевых листах, товарно-транспортных накладных. На основании подписанных рапортов и справок по форме ЭСМ-7, путевых листов стороны ежемесячно составляют акт выполненных работ.

3.6. Дополнительное навесное оборудование техники предоставляется по заявке Заказчику только при его наличии у Исполнителя. При нахождении дополнительного навесного оборудования на объекте Заказчика его работа оплачивается по стоимости дополнительного навесного оборудования, указанной в п.3.1. Договора.

4.1. Заказчик не вправе без предварительного согласия Исполнителя передавать полученную по договору оказания услуг технику третьим лицам..

4.2. Заказчик не вправе изменять район эксплуатации техники без предварительного согласия Исполнителя.

4.3. Момент прибытия техники и/ или дополнительного оборудования на Объект заранее согласовывается сторонами.

4.4. При необходимости доставки техники на объект Заказчика силами и за счет средств Исполнителя, стоимость доставки на объект и обратно согласовывается дополнительно и указывается в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.5. Документы, передаваемые факсимильной связью, имеют юридическую силу

5.Ответственность сторон и форс-мажор

5.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае выхода техники из строя по причинам, не зависящим от Заказчика, или нахождении техники на техническом обслуживании, оплата услуг уменьшается пропорционально времени нахождения техники в ремонте или на техническом обслуживании.

5.3. В случае простоя техники по вине Заказчика (в случае, когда работа транспорта на строительном мусоре или в болотистой местности привела к проколу колеса или обрыву гидравлического шланга), Исполнитель не несет ответственность за объемы, не выполненных Заказчиком работ и недополученную прибыль.

5.4. В случаях нарушения экипажем техники инструкций по технике безопасности труда, правил производства работ, пожарной и газовой безопасности и т.п. Исполнитель несет ответственность по всем искам, предъявленным к Заказчику, за несчастные случаи, произошедшие в зоне работ техники или/и на территории Объекта с экипажем техники или иными лицами в результате эксплуатации или перемещения техники или/и дополнительного навесного оборудования, а также за повреждение или уничтожение арендованного транспорта, если не докажет, что указанные обстоятельства наступили в результате противоправных действий Заказчика.

5.5. За просрочку исполнения обязательства по оплате оказанных услуг Исполнитель имеет право на выставление неустойки в размере 0,1% от задолженности по договору за каждый день просрочки.

5.6. За просрочку исполнения обязательства Исполнителем по предоставлению техники в соответствии с принятой к исполнению заявкой, Заказчик имеет право на выставление неустойки в размере 0,1% от стоимости работ, указанных в заявке за каждый день просрочки.

6. Изменение, дополнение, расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

6.2. Последствия изменения, дополнения, расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора.

6.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

6.4. По требованию Исполнителя договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик:

1) пользуется техникой с существенным нарушением условий договора или назначения этой техники либо с неоднократными нарушениями;

2) существенно ухудшает транспортное средство;

3) в случае неоплаты Заказчика суммы платежей более чем за 8 смен работы техники;

4) в случае неполного внесения оплаты по выставленным счетам более двух раз.

Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя.

6.5. Стороны могут в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору, уведомив другую сторону за 5 (пять) дней.

6.6. Отказ Заказчика от дальнейшего сотрудничества подтверждается заблаговременным уведомлением за 7 (семь) календарных дней.

7. Действие договора во времени

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его.

7.2. Настоящий договор действует до «31» декабря 2012 года. В случае если ни одна из сторон случае если ни одна из Сторон не изъявила желание расторгнуть договор, он считается пролонгированным на 1 (один) год.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут, по соглашению Сторон.

7.4.Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

8. Заключительные положения

8.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 5 - дневный срок уведомить об этом друг друга.

8.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8.3. Вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, регулируются правилами законодательства РФ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору оказания услуг № от «» июля 2012 года

г. Санкт-Петербург «» июля 2012 г.

ООО «Ресурс» в лице Генерального директора Морева В.К. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель». с одной стороны, и ООО «» в лице Генерального директора. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик». с другой стороны, пришли к взаимному соглашению о цене на следующие виды услуг:

Наименование работ, услуг

№ ___ от ______________ 2012г

Просим Вас предоставить строительную технику: экскаватор-погрузчик

Дополнительное оборудование ______________________________________

Сроком ориентировочно:_______________машино-часов с возможностью продления .

Дата начала работы: __________________г _

График работы с ________ ч. До __________ ч.ежедневно, выходные дни - воскресенье

Адрес объекта: ___________________________________________________________

Ответственное лицо: ____________________________________ тел.________________

Краткое описание работ: __________земляные работы_

Стоимость доставки (при договоренности)_________________________________ руб. на объект и обратно.

Генеральный директор ___________/_________________/

Заявку принял ООО «Ресурс» /___________/ Морев В.К./