Руководства, Инструкции, Бланки

образец договора на разработку проектной документации img-1

образец договора на разработку проектной документации

Рейтинг: 4.8/5.0 (1821 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Пример договора подряда по разработке проектной и рабочей документации

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

…. именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице …, действующего на основании …, с одной стороны,

и открытое акционерное общество «_____________________________» (сокращенное наименование - ОАО «___________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектной документации по … (далее по тексту «Работы»).
1.2. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация.
1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему Договору проектной документации для выполнения Работ на объекте, указанному в п.1.1. договора на выполнение работ.
1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора на выполнение работ, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.
1.5. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п.п. 1.1. договора подряда в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору установлена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 4) и составляет … руб. … коп. (…) рублей 00 коп. в том числе НДС 18% - … (…) рубль … коп.
в том числе:
2.1.1. стадия «Проект» - … (…) рубля, в том числе НДС – 18 %;
2.1.2. стадия «Рабочая документация» - … (…) рублей, в том числе НДС – 18 %.
2.2. Оплата работ по Договору производится поэтапно, в соответствии с календарным планом (Приложение № 2) в следующем порядке:
2.2.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты заключения договора на выполнение работ, перечисляет аванс в размере … % от общей стоимости Работ, что составляет … (…) рублей, в том числе НДС 18 % - … (…) рублей … коп.
2.2.2. Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса.
2.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки Работ осуществляется в соответствии с п.п. 4.2.-4.4. договора на выполнение работ.
2.5. При изменении Технического задания (Приложение № 1) по соглашению Сторон, повлекшего изменение объема и стоимости Работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают измененные объемы и новую стоимость Работ.

3. Сроки выполнения Работ
3.1. Сроки выполнения Работ определены в календарном плане работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.
3.2. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков по:
а) выплате аванса;
б) оплате принятых результатов работ;
сроки выполнения Работ переносятся на время просрочки исполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств по Договору, но не далее срока действия договора на выполнение работ в целом.

4. Порядок сдачи и приемки Работ
4.1. Приемка Заказчиком результатов Работ, соответствующих требованиям, указанным в п. 1.5. Договора, осуществляются в порядке, указанном в п.п. 4.2, 4.3. договора на выполнение работ.
4.2. По завершении выполнения Работ по этапам Исполнитель передает Заказчику разработанную по соответствующему этапу документацию в пяти экземплярах на бумажных носителях и один экземпляр в электронном виде в форматах:
- пояснительная записка и другая текстовая документация в форматах Microsoft Word, Excel;
- чертежи в формате Auto Cad;
- и акт сдачи-приемки Работ по этапу в двух экземплярах.
4.2.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения, рассматривает представленную документацию и подписывает акт сдачи-приемки Работ по этапу или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
4.4. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.7.2. Договора, перечисленные в п. 4.2. договора на выполнение работ документы по почте. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком вышеуказанных актов он обязан их подписать и направить один из экземпляров Исполнителю или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт о приемке выполненных Работ или мотивированный отказ, то Работы считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества и подлежащими оплате в соответствии с условиями Договора.
4.5. Если в процессе выполнения Работ выявится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель приостанавливает её и ставит об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления Работ.
В этом случае стороны в 10-дневный срок с момента извещения Заказчика о приостановке Работ, Стороны рассматривают вопрос о возможности продолжения Работ и оформляют решение двусторонним документом.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнить Работы в полном объеме и содержании в соответствии с п. 1.5. договора на выполнение работ, полностью соответствующим действующим СНиП, СН РФ и передать результаты работ Заказчику.
5.1.2. Совместно с Заказчиком принимать участие в согласовании проектной документации в согласующих инстанциях.
5.1.3. По поручению Заказчика, при необходимости, внести изменения и дополнения в выполненную работу в сроки, согласованные с Заказчиком. При необходимости внесения в работу изменений по требованию Заказчика, связанных с корректировкой либо дополнениями к Техническому заданию (Приложение № 1), оплата Исполнителю за указанные Работы будет производиться по дополнительному соглашению.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем Работы, указанные в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора подряда оплатить Исполнителю объем фактически выполненных Работ.
5.3. Исполнитель имеет право:
5.3.1. Привлечь субподрядные организации для разработки отдельных разделов проектной документации (п. 1.1. Договора), при этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком за результаты их Работы в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.
5.5. Заказчик также не несет ответственность перед Исполнителем за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения Заказчиком установленных договором на выполнение работ порядка и сроков оплаты выполненных Работ, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. В случае если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение договора на выполнение работ.

Весь типовой бланк и образец договор подряда по разработке проектной и рабочей документации предлагается для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.

Другие статьи

Договор на разработку проектно-сметной документации

Договор на разработку проектно-сметной документации Образец договора на разработку проектно-сметной документации

Договор выполнения услуг по разработке проектно-сметной документации №____

г.Москва «15» сентября 2012 г.

ООО «Аргуст-Строй», именуемое в дальнейшем "Проектировщик", в лице Костылева Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Доверенности №3 от «5» июня 2012г. с одной стороны, и __________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство по разработке эскизного проекта и сметной документации (далее - "проектно-сметная документация") на строительство малоэтажного каменного дома в г. __________.

1.2. В состав эскизного проекта входит:

- план раскладки плит перекрытия 1 и 2 этажей;

- план раскладки стропил;

- фасады 1-5; 5-1; А-Д; Д-А;

1.3 В состав сметной документации входит:

- спецификация на строительные материалы;

- список выполняемых работ;


2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Проектировщик обязан:
- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на

проектирование и договором;

- согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком;
- передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию;
- если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы - приостановить работу,

поставив об этом в известность Заказчика в 2-х дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности

2.2. Заказчик обязан:
- оплатить Проектировщику выполненные работы в размере и порядке, установленные

- использовать проектно-сметную документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;

- оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных работ в объеме и на

условиях, предусмотренных в договоре;

- возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных

данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составит 30000 (тридцать тысяч) рублей.

3.2. Оплата производится единовременно, внесением 100% предоплаты в момент подписания настоящего договора.


4. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сроки сдачи работ по договору:
а) эскизного проекта – «15» октября 2012 г.;
б) сметной документации – «06» октября 2012 г.

4.2. При завершении работ Проектировщик представляет Заказчику акт сдачи-приемки

проектно-сметной документации с приложением к нему:

- комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора;

4.3. После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-сметной документации, работы по настоящему договору считаются выполненными.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору

Проектировщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Проектировщиком сроков, установленных п. 1.3 настоящего

договора, он уплачивает Заказчику неустойку в сумме 0,1 % от цены договора за каждый


6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. При заключении Заказчиком договора строительного подряда с Проектировщиком, по выполненным проектно-сметным документам, Проектировщик обязан возместить Заказчику 65% от настоящего договора, что составит 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот) руб.
6.1. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны

руководствуются нормами действующего законодательства.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой из сторон.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический адрес: 109052, г. Москва, Нижегородская улица, дом 29-33, кор. стр. 7

ИНН 7722758445 КПП 772201001

АКБ «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (ОАО)

Корр. счет 30101810800000000777

Заказчик: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Проектировщик: Заказчик:
__________/ Костылев Д.А. ___________/____________
М.П.

Пример договора на проектирование и получение разрешительной документации для устройства фальшфасада

Пример договора на проектирование и получение разрешительной документации для устройства фальшфасада

Санкт-Петербург 18 июля 2011 года

Общество с ограниченной ответственностью «________________» в лице Генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью«______________», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется, согласно технического задания Заказчика (Приложение №1), изготовить, согласовать и передать согласованный комплект проектной документации на фальшфасад . закрывающий строительную площадку по адресу: Санкт-Петербург, 25-я линия В.О. д. 6, корпус 1, литера А

Подрядчик обязуется разработать Проект производства работ (ППР), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.

1.2. Подрядчик обязуется получить Ордер на установку ограждения строительной площадки в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Администрации Санкт-Петербурга и зарегистрировать его в соответствующих Перечню ГАТИ организациях.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Самостоятельно организовать всю работу по исполнению настоящего Договора, определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними.

2.1.2. Изготовить проектную документацию в соответствии с техническим заданием Заказчика и действующими на территории РФ строительными нормами и правилами.

2.1.3. Согласовать проектную документацию со всеми компетентными государственными органами, необходимыми, для получения ордера ГАТИ на производство работ по установке фальшфасада .

2.1.4. Дополнительные работы по внесению изменений и дополнений в проектную документацию по требованию компетентных органов, если эти изменения и дополнения вызваны ошибками при разработке проектной документации и отступлениями от требований СНИПов и других нормативных документов на строительное проектирование выполняются за счет Подрядчика.

2.1.5. Передать Заказчику по накладной сброшюрованный комплект согласованной проектной документации в трех экземплярах в бумажном виде и в одном экземпляре на электронном носителе в не редактированном формате pdf.

2.1.6. Выполнить предусмотренные Договором работы в соответствии с утвержденной Заказчиком договорной ценой.

2.1.7. Подрядчик имеет право возложить на третье лицо обязательства по разработке проектной документации, при этом ответственным перед Заказчиком остается Подрядчик.

2.1.8. Своевременно оформлять Акты и предоставлять их Подрядчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ или отчетного периода.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Своевременно выполнять условия по оплате настоящего договора.

2.2.2. Перед началом работ передать Подрядчику правоустанавливающие документы на здание, земельный участок, топосъемку в масштабе 1:500 с указанием границы установки ограждения в электронном виде (Autocad), для регистрационных действий в ГАТИ.

2.2.3. Предоставить Подрядчику уполномоченного представителя, имеющего право заверять акты выполненных работ, накладные, а так же для решения иных вопросов в рамках настоящего договора.

2.2.4. Самостоятельно заключить договор с КУГИ на аренду земельного участка под строительную площадку и передать Подрядчику копию данного договора.

2.2.5. Затраты по оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений и вызов районного инспектора УСПХ несет Заказчик.

2.2.6. Обеспечить доступ представителей Подрядчика на строительную площадку для проведения необходимых замеров и осмотра площадки.

2.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком принять по накладной комплект проектной документации или направить мотивированный отказ от приемки результатов работ в письменной форме.

2.2.8. В случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком, Заказчик не предоставил подписанный Акт и накладную или мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме, обязательства Подрядчика по Договору считаются выполненными, а Акт выполненных работ – подписанным, предъявленные к приёмке работы считаются принятыми и подлежат безусловной оплате.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчет стоимости согласован сторонами в Приложении №2 к настоящему договору и является неотъемлемой частью данного Договора. Общая стоимость работ по Договору составляет 383 500,00 (Триста восемьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), включая НДС – 18% — 58 500,00 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей, 00 копеек). Цена договорная. Дана для примера.

3.2. Оплату работ по настоящему Договору Заказчик проводит в три этапа путем перечисления безналичных средств на счет Подрядчика.

3.3. Первый этап – предоплата 50% от суммы договора в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора.

3.4. Второй этап – оплата 30% от суммы договора – по окончании работ по проектированию и сдаче заказчику проектной документации, согласованной в УЭГС КГА в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта передачи готовой проектной документации.

3.5. Третий этап – окончательный расчет 20% от суммы договора в течение 5 (пяти) дней с момента передачи Заказчику ордера ГАТИ на установку ограждения земельного участка по акту окончания работ по договору.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по любому из этапов, Заказчик вправе начислить и удержать в одностороннем порядке при проведении взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему договору, пени в размере 0,3% от размера предоплаты (п.3.3.) за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты принятых работ, согласно п.3.4. 3.5. настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,3% от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

4.3. При возникновении спорных ситуаций или разногласий по поводу выполнения настоящего Договора или в связи с ним, стороны приложат максимальные усилия к разрешению спорных вопросов путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, возникший спор (разногласие) подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК

5.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему обеими сторонами.

5.2. Срок выполнения работ по Договору:

I этап, разработка проектной документации с передачей готового проекта Заказчику — 3 рабочих дней с момента зачисления авансового платежа по п. 3.3. на расчетный счет Подрядчика;

II этап, согласование проектной документации – 30 рабочих дней, с момента зачисления платежа по п. 3.4. на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Если в ходе выполнения работ возникает необходимость изменения объема работ, то стороны заключают дополнительное соглашение.

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

5.6. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, каждый из которых имеет законную силу.

5.7. Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

5.8. Изменение юридического статуса сторон не освобождает стороны от обязанностей по настоящему Договору.

5.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, любые стихийные бедствия, войны, военные операция любого характера, блокады, террористические акты, а также изменения действующего законодательства и иные ограничения экономического и политического характера. В этом случае срок выполнения договорных обязательств соответственно продлевается на время действия указанных обстоятельств.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств незамедлительно информирует в письменном виде другую Сторону о начале указанных обстоятельств и предоставляет соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения договора на период их действия.

7.ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТОРОН

Каждая из сторон заявляет и подтверждает:

7.1. Она является юридическим лицом, созданным и действующим на законных основаниях в соответствии с российским законодательством.

7.2. Вправе иметь в собственности денежные средства и иное имущество, а также осуществлять свою деятельность.

7.3. Никакие административные либо судебные разбирательства против стороны, ее деятельности, средств или имущества (или затрагивающие сторону, ее деятельность, средства или имущество), которые могут оказать неблагоприятное воздействие на возможность сторон выполнять любые ее обязательства по Договору, не начаты и нет угрозы их возникновения.

7.4. Лица, подписавшие Договор, так же, как и лица, которые в дальнейшем будут подписывать документы, связанные с исполнением Договора, от имени стороны, имеют на это все полномочия.

7.6. Все реквизиты, указанные в настоящем Договоре, являются действующими.

7.7. Адреса, указанные в настоящем Договоре являются адресами, зафиксированными в учредительных документах. Других адресов для направления почтовой корреспонденции Стороны не имеют.

7.8. В случае изменения банковских или почтовых реквизитов Стороны обязаны сообщить о них друг другу в письменном виде в течении двух дней, путем вручения лично под расписку или направления заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. К Договору прилагается и является его неотъемлемым составляющим:

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Смета.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

к Договору №__________

от 18 июля 2011г.

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ С БАНЕРНОЙ СИСТЕМОЙ И ГАЛЕРЕЕЙ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ПО АДРЕСУ:Санкт-Петербург, 25-я линия В.О. д. 6, корпус 1, литера А (адрес изменен)

  1. Разработать Проектную документацию на конструкцию ограждения (металлоконструкцию ограждения, строй.генплан ограждения земельного участка для обустройства бытового городка и складирования строительных материалов. Проекта производства работ (ППР), схему организации дорожного движения (ОДД);
  2. Согласовать проект с уполномоченными государственными структурами;
  3. Сбор необходимой документации и получение разрешения на проведение строительных работ и установку ограждения;

Технические характеристики элементов конструкции

Отдельно стоящая конструкция 250,0 х 10,0 м:

Несущую конструкцию выполнить на основании проектных расчетов.

Несущая конструкция представляет собой сварную конструкцию из металлопроката различного сечения в виде стальных сварных колонн и секций, скрепленных между собой прогонами со сварными соединениями. Для поперечной устойчивости конструкции её основание пригрузить бетонными блоками ФБС 24-6-6. Способ монтажа — предусмотреть возможность посекционного демонтажа и вывоза конструкций с использованием стандартной транспортной техники.

Галерея для пешеходов предусмотреть в проекте. Вдоль всей галереи запланировать установка временного помоста из доски.

Нижняя часть конструкции закрыть профлистом.

Банер зафиксировать натяжной системой, установленной на несущей конструкции.

Для удобства обслуживания баннерное полотно выполнить из отдельных независимых участков.

Генеральный директор Генеральный директор

ООО «ПЕТРОЭКОЛОГИЯ Северо Запад» ООО «Студия ПАВЕЛ»

______________________ Бородинский Л.Л. _________________________ Бурлаков Е.Б.

Образец проектного договора в строительстве

Проектный договор для строительства

Данный образец проектного договора предусматривает заключение соглашения между двумя юридическими лицами на разработку проектной документации для устройства навесного вентилируемого фасада.

* Текст выделенный красным шрифтом необходимо заменить на собственный.

Договор № 2423-1ПР

на выполнение проектных работ

г. Москва 20 октября 2010 г.

ООО «Москваспецстрой». именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фадеева Владимира Леонидовича. действующего на основании устава с одной стороны и ООО «Инженермастер». именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника проектно-конструкторского отдела Колбасина Анатолия Владимировича. действующего на основании Доверенности от 02.01.2009 г. с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке конструкторско-монтажной документации (далее - «Документации»), по объекту: «Устройство вентилируемого фасада на офисном здании по пер. Октябрьский 24 в г. Москва» (далее – «Объект»).

1.2. Разработку «Документации» выполнить поэтапно согласно «Календарного плана» (Приложение №4).

1.3. Перечень исходных данных и состав проектной документации определяются «Исходными данными» (Приложение №2) и «Заданием на проектирование» (Приложение №3).

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять функции Заказчика в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов.

2.1.2. Предоставить Исполнителю Исходные данные (Приложение №2) в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора и утвердить Задание на проектирование (Приложение №3) Объекта.

2.1.3. Все изменения по исходным данным направлять Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Заказчиком соответствующего решения.

2.1.4. Обеспечивать финансирование работ, выполняемых Исполнителем, в соответствии с

условиями настоящего Договора.

2.1.5. В соответствии с условиями настоящего Договора осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ.

2.1.6. В случае приостановления работ по настоящему Договору или досрочного расторжения Договора возместить Исполнителю связанные с этим расходы.

2.2. Заказчик имеет право:

Приостановить действие настоящего Договора или досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных п. 8.2. настоящего Договора.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Выполнять функции Генпроектировщика при проектировании Объекта.

2.3.2. Оказать помощь Заказчику в подготовке Задания на проектирование (Приложение №3)

2.3.3. На свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами разработать и передать Заказчику Документацию на основании норм и правил на строительное проектирование, действующих в Украине, а так же на основании Исходных данных, (Приложение №2) в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №3), в сроки, оговоренные Календарным планом (Приложение №4).

2.3.4. Если в процессе выполнения проектных работ выяснится, что Исполнитель не может выполнить требования Заказчика, изложенные в Задании на проектирование (Приложение №3) по причине их несоответствия требованиям действующих нормативных документов, Исполнитель обязан остановить работы и в течение 3 (трех) календарных дней письменно, сообщить об этом Заказчику для принятия последним решения об изменении Задания на проектирование или предоставления Заказчиком письменных гарантий о том, что данное отступление от требований нормативных документов Заказчик согласовывает с соответствующими органами самостоятельно.

2.3.5. Осуществлять по поручению Заказчика, по отдельному договору, авторский надзор за строительством в соответствии с действующим законодательством Украины.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Привлекать для выполнения работ, оговоренных настоящим Договором, другие организации и обеспечивать координацию их деятельности.

2.4.2. Приостановить действие настоящего Договора или досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных п. 8.3. настоящего Договора.

3. Срок выполнения работ

3.1. Исполнитель обязуется выполнить работу в сроки, определенные Календарным планом (Приложение №4).

3.2.Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены по соглашению Сторон при наличии обстоятельств:

- за которые отвечает Заказчик (несвоевременное выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, изменения Исходных данных или Задания на проектирование);

3. 3. Решение о пересмотре сроков выполнения работ с обоснованием причин оформляется дополнительным соглашением либо подписанием нового календарного плана работ Сторонами, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Договорная стоимость поручаемых Исполнителю проектных работ, оговоренных в

п.1.1 настоящего Договора в соответствии с «Протоколом соглашения о Договорной цене» (Приложение №1) составляет 120300 (сто двадцать тысяч триста) рублей. 00коп. в том числе НДС-20% - 20050 (двадцать тысяч) рублей. 00 коп .

4.2. Вид расчетов: безналичный.

4.3. Форма расчетов: денежные средства перечисляются платежным поручением Заказчика на текущий счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

4.4. Заказчик осуществляет поэтапные авансовые платежи Исполнителю в соответствии с «Календарным планом» (Приложение №4).

4.5. Оплату выполненных проектных работ Заказчик производит в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и передачи проектной документации по выполненному этапу работ с учетом проведенных ранее авансовых платежей в соответствии с п.4.4. настоящего Договора.

4.6. Корректировка Документации, связанная с изменением Исходных данных или Задания на проектирование или принципиальных решений проекта выполняется Исполнителем по Дополнительному соглашению к данному Договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка и сдача документации оформляется подписанием Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке:

5.1.1. По завершении этапа проектных работ Исполнитель передает Заказчику по накладным Документацию в 4 (четырех) экземплярах и акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.

5.1.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных проектных работ должен принять работу, подписать акты и 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ возвратить Исполнителю.

5.1.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные работы Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае все исправления в работе производятся за счет Исполнителя.

5.1.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ, оговоренных настоящим Договором, Заказчик обязан досрочно принять выполненные работы и оплатить их на

условиях настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. В соответствии с условиями настоящего Договора:

6.1.1. Исполнитель несет ответственность за сроки выполнения и качество разрабатываемой Документации, в том числе за недостатки, выявленные в процессе строительства Объекта.

6.1.2. Заказчик несет ответственность за сроки передачи Исполнителю исходных данных для проектирования, их полноту и своевременное финансирование работ.

6.1.3. Все споры и/или разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.1.4. В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с законодательством Украины в Хозяйственном суде Днепропетровской области.

6.1.5. До передачи спора на рассмотрение в судебные органы Стороны обязаны соблюдать порядок, установленный данным Договором и порядок досудебного урегулирования споров установленный действующим законодательством Украины.

7. Права собственности на проектную документацию

7.1. Документация, выполненная Исполнителем, является собственностью Заказчика и не может быть использована Исполнителем полностью или частично без получения письменного разрешения Заказчика.

7.2. Заказчик по своему усмотрению распоряжается выполненной и оплаченной по настоящему Договору проектной документацией.

8. Срок действия настоящего договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств в полном объеме. Срок выполнения работ по настоящему Договору исчисляется с момента получения первого авансового платежа Исполнителем на условиях и в сроки, оговоренные п.4.4 настоящего Договора и момента выдачи исходных данных в объеме, необходимом для начала выполнения работ.

8.2. Заказчик вправе приостановить действие настоящего Договора или расторгнуть Договор по таким обстоятельствам:

а) срыв сроков выдачи Документации Исполнителем более чем на 1 (один) месяц ;

б) форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 2 (двух) календарных месяцев .

8.3. Исполнитель вправе приостановить действие настоящего Договора или расторгнуть настоящий Договор по таким обстоятельствам, но не более чем на срок действия таких обстоятельств:

а) если Заказчиком на 10 (десять) календарных дней и более нарушены сроки передачи Исполнителю данных (Приложение № 2);

б) если Заказчиком на 10 (десять) календарный дней и более нарушены сроки платежей в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора;

в) если Заказчиком на 10 (десять) календарных дней и более нарушены сроки подписания актов выполненных работ в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора;

г) если Заказчик отказывается изменить требования Задания на проектирование при отсутствии возможности их реализации без нарушения требований действующих нормативных документов;

д) форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 2 (двух) календарных месяцев .

8.4. Сторона, принявшая решение о приостановке работ или расторжении договора сообщает об этом письменно другой Стороне не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до ввода в действие такого решения, и, если в течение этого срока обстоятельства, обусловившие такое решение, существенно не изменились, Сторона, проявившая инициативу, вправе расторгнуть Договор или дополнительное соглашение к нему.

8.5. В случае досрочного расторжения договора (в том числе по форс-мажорным обстоятельствам) Заказчик обязан принять от Исполнителя все выполненные по настоящему Договору работы и оплатить их по договорным ценам.

9. Изменение условий настоящего договора

9.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение явилось следствием чрезвычайных и неотвратимых событий, независящих от воли Сторон, возникших после вступления в силу данного Договора, и которые нельзя было предвидеть в момент его заключения, а именно: эпидемий, наводнений, землетрясений, пожара и др. стихийных бедствий, войны, военных действий забастовок, изменений действующего законодательства, действий или бездействия органов государственной власти и управления, а так же любых других обстоятельств вне разумного контроля Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего Договора.

10.2. При наступлении указанных выше обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде известить о них другую Сторону о начале, продолжительности (оценочной) и прекращении таких обстоятельств.

10.3. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более одного месяца, или, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующих договоренностей.

10.4. В случаях, предусмотренных п.10.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные выше обстоятельства и их последствия.

10.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении Сторонами в каждом отдельном случае.

11.3. При изменении технических показателей проекта стоимость проектных работ подлежит корректировке путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью последнего.

11.4. Исполнитель передает Заказчику Документацию в количестве 4 (четырех) экземпляров. Дополнительные экземпляры Документации предоставляются по просьбе Заказчика за дополнительную плату.

11.5. К настоящему Договору прилагаются:

  • Приложение № 1 «Протокол соглашения о договорной цене» на 1 странице;
  • Приложение № 2 «Исходные данные» на 1 странице;
  • Приложение № 3 « Задание на проектирование» на 1 странице;
  • Приложение № 4 «Календарный план » на 1странице
  • Приложение №5 «Состав проектной документации» на 1странице
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон