Руководства, Инструкции, Бланки

Договор Поставки Товара Образец 2015 Скачать Бесплатно Для Ип

Рейтинг: 4.5/5.0 (21 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор поставки - бланк образец 2016

Договор поставки ДОГОВОР ПОСТАВКИ

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

1. 1. На основании согласованного графика поставок от « » 2016 Поставщик обязуется изготовить и поставить в 20__г. а Покупатель принять и оплатить в количестве и сроки согласно графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать .

3. ЦЕНЫ И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по ценам прейскуранта №. утвержденного по согласованной цене сосроком действия до « » 2016 .

3.2. Тара и упаковка в цену поставляемых изделий не входят и оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту.

3.3. Сумма поставки по настоящему договору составляет рублей копеек.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

4.1. Отгрузка производится транспортом грузовой скоростью. Поставка продукции иногородним получателям осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Минимальной нормой отгрузки является .

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Продукция должна упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем .

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с « » 2016 г. и действует по « » 2016 г.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Заказчик обязан для изготовления изделий в срок оформить передачу «Поставщику» фондов на или отгрузить наличия в сроки, ассортименте и количестве согласно прилагаемой к договору спецификации, которая является его неотъемлемой частью. В случае задержки выделения фондов или передачи сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

договор поставки товара образец 2015 скачать для ип:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Договор поставки

    Договор поставки

    Договор поставки - один из видов договора купли-продажи, регулирующий отношения между покупателем и продавцом, отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого товара, цены, сроки поставки, вид используемого транспорта и т.д. В отличие от договора купли-продажи, договор поставки заключается между двумя субьектами предпринимательской деятельности с целью поставки товара для использования его в своей деятельности или в иных целях. В области строительства договоры поставки заключаются на поставку материалов, оборудования и т.д.

    Наиболее оптимален договор поставки, для регулирования взаимоотношений между:

    • Производителями товаров и поставщиками сырья, материалов либо комплектующих изделий;
    • Изготовителями товаров и оптовыми организациями, специализирующимися на реализации товаров.

    Указанные отношения должны отличаться стабильностью и иметь долгосрочный характер. Поэтому в правовом регулировании поставочных отношений преобладающее значение имеют не разовые сделки по передаче партии товаров, а долгосрочные договорные связи.

    Договор поставки имеет такую же экономическую сущность как и договор купли-продажи. Гражданский кодекс определил договор поставки как разновидность договора купли - продажи, и отсюда просматривается единство экономического содержания и юридических признаков этих договоров:

    • Обеспечение перехода права собственности (иного вещного права ) на имущество;
    • Заключение происходит в результате свободного волеизъявления сторон, которые выступают как свободные товаровладельцы;
    • Возмездный характер, где встречным предоставлением являются деньги.

    Сторонами по договору поставки являются поставщик и покупатель. Поставщиком может быть лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, т.е. либо юридическое лицо, либо предприниматель без образования юридического лица.

    Виды договоров поставки:

    • рамочный договор поставки
    • договор поставки товара
    • договор поставки оборудования
    • договор поставки продукции
    • договор поставки материалов
    • договор поставки для государственных нужд
    • договор поставки газа
    • договор поставки услуг
    • международный договор поставки
    • договор поставки нефтепродуктов
    • договор поставки электроэнергии
    • договор поставки продуктов питания
    • договор поставки мебели
    • договор поставки строительных материалов
    • договор поставки пластиковых окон

    Договоры поставки делятся на разовые и регулярные, поставка по которым осуществляется партиями, т.е. предполагается определенный график поставок. При заключении договора поставки определенными партиями сторонам необходимо прописать следующие условия:

    • график поставок - в календарном порядке расписываются этапы поставки всего товара (товаров), поставляемого по договору поставки;
    • порядок оплаты - либо производится постепенная оплата поставленной партии, при этом не перечисляются суммы за непоставленные товары, либо производится оплата всех партий поставленного товара, начиная с даты последней поставки; также может быть предусмотрена предварительная оплата, оплата в рассрочку или продажа товара в кредит;
    • меры ответственности за нарушение продавцом своих обязательств по поставке товара и меры ответственности покупателя за несвоевременную оплату поставленного товара.

    В договоре поставки могут быть предусмотрены гарантии исполнения договора, такие как задаток, поручительство, банковская гарантия, однако включение в текст договора пункта о гарантии не является обязательным.

    За нарушение обязанностей по договорам поставки с виновной стороны взыскивается неустойка, штраф, пеня в размерах, предусмотренных договором, а также понесенные в связи с этим убытки. Помимо взаимной материальной ответственности, предусмотренной условиями договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

    Договор поставки товара - скачать образец бесплатно

    Договор поставки товара — скачать образец

    30 апреля 2581 0 Автор: Шмидт Николай 2581 0

    На данной странице вы сможете скачать актуальную форму договора поставки товаров, а также узнать особенности заполнения.

    Договором поставки считается договором, по которому происходит передача поставщиком-предпринимателем в конкретный срок покупателю производимых или закупаемых им товаров для предпринимательских или других целей (согласно гражданскому законодательству).

    Договор поставки товара

    Если стороны договора – поставщик и его покупатель – это простой договор. Если есть посредник – договор сложного типа. Если есть посредник – необходимо заключение двух договоров: один заключают поставщик и посредник (к примеру, оптовая база, или склад, на котором хранится товар), второй заключают посредник и покупатель.

    Договор поставки является консенсуальным, взаимным, возмездным. Этот договор регулируется ГК, а также особенными нормативно-правовыми актами.

    Стороны договора – поставщик (любой тип коммерческой организации либо индивидуальный предприниматель) и покупатель (чаще всего это отдельное физическое лицо).

    Предмет договора – вещи, не изъятые из оборота и обладающие родовыми признаками.

    Цена в данном договоре – не существенное договорное условие. Таковым является срок. Стороны должны определить конкретную дату либо временной период. Данный договор исключает досрочную поставку. Расчеты по товарной оплате проходят с помощью платежных поручений .

    Допускаемая форма договора – простая письменная. Исключение – если стороны – граждане-предприниматели с общей товарной стоимостью не выше 10 МРОТ. В этом случае допускается устная форма.

    Заключение договора поставки обладает своими особенностями. одна сторона направляет другой оферту – предложение заключения договора. Другой стороной отправляется акцепт – согласие на заключение договора. Если акцептантом в ответе вносятся изменения в условия договора – это уже не акцепт, а оферта. Контрагент должен дать ответ в течение месяца. Если одной из сторон правила нарушаются – другая сторона может потребовать возмещение убытков.

    Каким образом передается товар:

    1. Товар передается или покупателю, или указанному им лицу.
    2. Передача товара может происходить на месте нахождения поставщика (выборка). Основание – отгрузочная разнарядка.
    3. Поставщик может выбирать транспорт для доставки товара.
    4. Поставщик имеет право на возвращение многооборотной тары и средств пакетирования, в которых доставили товар.
    5. Если товары доставили раньше срока и покупатель их принял, происходит за счет в количество будущей товарной поставки.
    6. Если произошла недопоставка товаров – на поставщика возлагается обязанность восполнения недопоставленного количества товаров в будущий период.

    Необходимо отметить, что на соответствующие стороны налагаются конкретные права и обязанности.

    Договор поставки может быть прекращен по следующим основаниям:

    1. Договор исполнен ненадлежащим образом
    2. Стороны согласились расторгнуть договор
    3. Расторжение договора в одностороннем порядке (если другая сторона существенно нарушила договорные условия).

    Выделяют следующие основания, согласно которым возможен односторонний отказ от исполнения договора поставки:

    1. Поставщик допустил серьезные нарушения существенных условий договора
    2. Товары доставлены с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемые для покупателя сроки
    3. Сроки поставки товара нарушались неоднократно.
    4. Регулярно поставлялся недоброкачественный или некомплектный товар (согласно гражданскому законодательству).
    5. Различные иные существенные нарушения, указанные законодательством и нормативно-правовыми актами.
    Скачать образец/форму договора поставки

    Скачать договор поставки (в формате Doc, редактируется в Word)

    Документы на сайте Как зарабатывать.ру всегда актуальны.
    Внимание! Если заметили ошибку или неактуальность документа, сообщите в комментариях.

    Понравилась статья? Отблагодарите автора, поделитесь с друзьями!

    Типовой договор поставки товара: скачать бесплатно образец 2016, существенные условия

    Типовой договор поставки товара

    Договор поставки – форма хозяйственного соглашения, на основании которого производится купля-продажа товара. Договор определяет переход прав собственности на продукцию, оборудование, сырье, материалы и прочие материальные ценности.

    Без соглашения между партнерами сложно доказать факт проведения сделки.

    Назначение и виды данного документа

    Договор поставки определяет условия поставки товара, описывает уникальные характеристики материальной ценности и сумму оплаты.

    Документ содержит существенные условия и дополнительные положения, определяемые сторонами.
    Договор является разновидностью формы купли-продажи. Его виды зависят от условий передачи прав на товар или иной актив.

    Различают следующие его разновидности :

    • Поставки материальных ценностей с передачей прав собственности.
    • Передачи активов во временное хранение, например, на комиссию.
    • Поставки ценностей на ответственное хранение. Используется при использовании государственной собственности.

    Порядок заключения договоров, состава положений, существенных условий, наказаний за нарушение пунктов регулируется ГК РФ. Документация по договорам на предприятиях и в учреждениях курируется юристами.

    Скачать бланк типового договора поставки товаров и образец данного документа.

    Структура, условия и содержание

    Состав положений договора поставки содержит полную информацию о сделке.

    Соглашение заключается только между юридическими лицами или организациями и ИП. Договор поставки нельзя заключить с физическими лицами. Документ составляет поставщик материальных ценностей. При возникновении акта разногласий его может составить другая сторона. Дополнительные соглашения, которые могут возникнуть в процессе реализации условий, также составляет поставщик товара.

    Шапка документа

    В разделе указывается наименование договора, номер, место и дата составления. Название документа, если оно имеет пространную формулировку, не имеет особого значения. Основное значение имеет суть содержания.

    Дата договора имеет значение, если на нее имеется ссылка в документе как на день начала действия. Нумерация и дата могут не вноситься в момент составления. Данные присваиваются по журналу регистрации хозяйственных договоров после его подписания сторонами.

    Преамбула или вводная часть

    Раздел содержит информацию о сторонах. участвующих в сделке. Представляются данные о предприятиях, основаниях для ведения деятельности – Устава для организаций и свидетельства ОГРНИП для предпринимателей. Наименование предприятий указывается в полном и сокращенном виде, как внесено в учредительные документы.

    В преамбуле каждой из сторон присваивается название, определяющее позицию в договоре – «поставщик», «получатель». Фамилии, имена, отчества представителей указываются полностью. В качестве лица, представляющего интересы участников, может выступать любое доверенное лицо из числа работников предприятия или сторонний представитель.

    Если от имени компании интересы представляет не руководитель (лицо, имеющее право действовать без доверенности), его полномочия необходимо подтвердить. Представители юридических лиц имеют право предъявить доверенность, выданную в организации. Для представителей индивидуальных предпринимателей законную силу имеет доверенность, оформленная нотариально.

    Предмет договора

    Основная часть. описывающая предмет договора, права и обязанности сторон. Условия исполнения договора каждой из сторон имеют отличия и вносятся отдельными пунктами.

    Поставщик обязывается предоставить товар надлежащего качества в установленный срок. Покупатель должен оплатить за товар авансом или по факту поставки. Каждая из сторон имеет право требовать исполнения условий, гарантируемых договором.

    Дополнительные условия

    В разделе указываются любые положения, касающиеся реализации процедуры поставки и договора.
    Положения содержат срок действия договора. Условие имеет значение для неоднократных поставок и длительного характера коммерческих отношений. Наиболее удобным вариантом являются формы с открытой конечной датой, но редко применяемые на практике. Самый распространенный срок действия – годовой, с возможностью пролонгации в автоматическом режиме или с помощью дополнительного соглашения.

    К дополнительным условиям относится ответственность сторон. Раздел содержит возможность оспаривания условий и выставления санкций при нарушении реализации каждой из сторон. Вносить пункт об оспаривании с указанием инстанций не является необходимостью, для разрешения споров предусмотрены только судебные структуры.

    Прочие условия договора

    Раздел об изменении условий предусматривает возможность дополнения положений или исключении части пунктов. В составе информации предусмотрен вариант одностороннего расторжения соглашения и процедура, применяемая в данном случае – срок оповещения, документооборот, погашение обязательств после окончания действия договора.

    Прочие условия могут включать поставку товара, переуступку прав требования, форс-мажор и иные важные условия для обеспечений гарантий по договору.

    Реквизиты сторон

    В разделе указываются подробные данные сторон, соответствующие учредительным документам.

    Необходимо внести сведения о наименовании предприятий, адресе месторасположения и фактического ведения деятельности, контактные телефоны, данные о банке и счете.

    Договор подписывается представителем с указанием должности, доверенности при ее наличии и расшифровкой фамилией с инициалами. Под подписью вносятся дата и печать предприятия.

    Существенные условия

    Договора хозяйственного предназначения имеют существенные условия. без включения которых документ не имеет юридической силы. Если потребуется в суде оспорить положения, условия исполнения или факт неисполнения сторонами обязанностей, договор будет признан инстанцией ничтожным. Стороны не смогут доказать законность сделки.

    Другим реальным минусом ничтожных договоров является отказ признания налоговой инспекцией факта проведения сделки. В результате при проверке предприятию – покупателю будет доначислен налог на прибыль, единый налог, уплачиваемый при ведении УСН и НДС.

    К существенным условиям договора поставки относятся :

    • Предмет договора – наименование, количество поставляемого товара.
    • Срок поставки, определенный по условиям договора или дополнительного соглашения, если договор носит длительный характер.
    Предмет договора

    Раздел о предмете договора содержит описание товара, подлежащего поставке – наименование, его уникальные характеристики и физические параметры материальных ценностей. Если номенклатура имеет большое количество наименований, допускается подробное указание товара в сопровождающих документах – сертификатах, спецификациях, накладных. При этом в обязательном порядке указывается ссылка в договоре, например, «номенклатура, вид, вес, цена, количество товара, поставляемого по договору, устанавливается в накладных».

    Срок поставки

    Условие устанавливается как на единичную поставку товара, так и на партии, передаваемые покупателю в течение длительного периода действия договора. Традиционно связывают важные показатели договора – поставку и оплату. Например, можно определить отгрузку в течение 10 дней после получения оплаты.

    Более детально про существенные условия изложено в следующем видеоматериале:

    Особенности составления различных видов данных договоров

    Договорные условия для поставки товаров различного назначения имеют отличия.

    Если одной из сторон (получателем) выступает госуучреждение. необходимо учитывать особенности составления договора:

    1. Договор составляется только на одну поставку или, в крайне редких случаях, с ограничением срока, например, в размере месяца.
    2. В документе необходимо указать точную информацию о товаре – наименовании, количестве, цене. Ссылка на сопровождающие документ накладные не пропускается контролирующими органами.
    3. В договоре не допускается указание на авансовый платеж. Оплата за товар производится по факту поставки. В редких случаях госучреждения предоставляют гарантийное письмо на оплату – сомнительный документ, не имеющий юридической силы.

    К договору с госучреждением необходимо прилагать огромный список документов, предоставленных по перечню. Необходимо быть готовым к тому, что Казначейство, курирующее расход по счетам госучреждений, не пропустит договор и его придется неоднократно переделывать.

    Ответственность за нарушение существенных условий договора

    Документ оформляется в 2-х или более экземплярах. Количество оригиналов определяется по числу сторон, участников соглашения. Каждая из сторон должна согласиться с условиями, о чем свидетельствует подпись представителя. Грамотно составленный документ имеет юридическую силу и при нарушении условий любой из сторон имеет основания для наказаний.

    В договор включаются условия, при которых сторона, права которой нарушены, может выдвинуть пени или штраф, указанные в договоре. ИФНС очень щепетильно относится к наличию условий об ответственности. Если санкции в документе не прописаны, это можно трактовать в ряде случаев как налоговую схему по передаче средств при условии оплаты без поставки или в обратном порядке.

    При отсутствии прописанных в договоре санкций можно воспользоваться положениями ГК РФ и применить одну трехсотую ставку рефинансирования за каждый день просрочки оплаты или поставки. Сторона, права которой нарушены, имеет право не выставлять штраф партнеру, если в договоре прописано условие добровольного выставления санкций.

    Сборник видеоматериалов, посвященный порядку составления и нюансам данных видов соглашений, предоставлен ниже:

    Остались вопросы? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

    Типовой договор поставки товара скачать образец 2016 бесплатно

    Типовой договор на поставку товара — скачать бланк

    Согласно действующему законодательству выполнение поставки товара проводится по договору. Типовой бланк этого документа и его особенности являются актуальной темой, поэтому стоит внимательнее рассмотреть каждое требование к его оформлению.

    Типовой договор поставки товара образец 2016 скачать бесплатно

    Перед тем как перейти к спецификации этого документа, нужно узнать его значение. Договор для поставки товара – это типовой бланк, по которому продавец принимает обязательство предоставить продукцию в собственность в иной оговоренный период. Этот шаблон описывает полный формат проведения сделки.

    Гражданский кодекс предусматривает такой документ для поставки товара. Статья №506 говорит, что поставщик будет обязываться исполнить настоящий порядок предоставления продукции в соответствие с описанными условиями. По этому принципу проводится купля и продажа, хоть типовой договор образец стоит обусловливать как отдельную разновидность документации. Чтобы легко составлять частный вариант документа, рекомендуется бесплатно скачать типовой бланк для поставки товара для программы Word.

    Типовой бланк для государственных нужд: что указать?

    Универсальный образец может быть использован для поставки товара для муниципальных и государственных нужд. Цель такой сделки должна удовлетворить потребности для купли за государственный счет. В документе для продажи такого вида может брать участие целая выборка разных учреждений, например, обеспечивающие реализацию полномочий Федерации или международных обязательств. Муниципальный расчет отличается характером платежа, ведь продукция будет оплачена за счет муниципального органа.

    В тему: Налог на имущество физических лиц для пенсионеров в 2016 году

    Условия этого типового договора отличаются следующим:

    • Покупателем будет государственный орган.
    • Приложение согласовывается в государственном контракте.
    • Предпочтительно должен производиться торг между разными поставщиками.
    • Если исполнение не будет производиться в срок, предусмотрена оплата неустойки.
    • Споры и нарушение условий рассматриваются через арбитражный суд.
    Сроки оплаты

    Основной материал документа содержит раздел, где описана форма и срок поставки товара. Здесь будет указано, когда ожидается доставка продовольственных, канцелярских или других видов продукции. Если день исполнения наступит быстрее, перед лицом нет никаких претензий. Если же продукция поступит с внезапной отсрочкой, может быть сделана претензия и выплачена неустойка.

    Возникла проблема? Позвоните юристу:

    +7 (499) 703-41-47 - Москва, Московская область
    +7 (812) 309-83-52 - Санкт-Петербург, Ленинградская область

    Договор счет на поставку товара образец

    Каждая сторона в торговле может обсудить свое условие и совместно принимать его в типовом договоре, бланк которого можно скачать бесплатно. Заключение такой сделки проводит покупатель и предпринимательский объект, чья работа связана с продажей. Также в этой сделке покупатель будет производить закупку новой собственности для предпринимательской деятельности или других целей, которые не будут являться личными. Чтобы легко передавать продукцию на любой случай и обеспечить ее качество можно бесплатно скачать заполненный рамочный образец для поставки товара.

    Нарушение условий: кто ответственен?

    Часто деятельность поставщика приводит к тому, что передача продукции нарушает условия. Клиент может подавать заявление на возврат и ему вернется предоплата. В любом случае, предприятие поставщика в этой сделке выступит как ответственное лицо. Если будет виноват покупатель, например, когда не поступает оплата, но услуга исполнена, он будет ответственным.

    Кто отвечает за качество продукции?

    Поставщик обеспечивает правильное хранение и транспортировку продукции. Например, если какая-то запчасть или питание испорчены или подано неправильное количество, исполнитель должен нести ответственность.

    В тему: Как вернуть товар без чека?

    Образец спецификации к договору поставки товара скачать бесплатно

    Сегодня не понадобится агентский юридический специалист, чтобы самостоятельно составить спецификацию. Достаточно посмотреть готовый пример и заполнить шаблон.

    Особенности купли продажи за наличный расчет

    Многие предприниматели покупают за наличный расчет. Порядок оплаты можно согласовать в соответствующем типовом бланке договоре, который можно скачать бесплатно. Если необходимо оплатить сделку наличными средствами, стороны указывают такой порядок расчета, учитывая сроки оплаты, стоимость договора и прочее.

    Задать вопрос юристу

    Договор поставки товара образец 2016 скачать бесплатно

    Договор на поставку товара типовой, для государственных нужд, на реализацию

    Для государственных и муниципальных нужд создается особый контракт или договор, который необходим для реализации права собственности. Объектом и субъектом данного документа может быть любая материальная и нематериальная вещь или услуга. Могут быть разногласия по количеству и качеству, и данная бумага регулирует взаимоотношения между сторонами. Покупатель приобретает у продавца стандартный набор определённых продовольственных продуктов или вещей. Судебная практика распространена при невыполнении хотя бы одного пункта. Шаблон соглашения для транспортировки предметов для государственных нужд, перечень документов для заключения смотрите ниже.

    Договор поставки товара образец 2016. как составить?

    Для того чтобы составить документ на транспортировку, следует владеть некоторой информацией. По всем существующим законам сторона, которая предоставляет услуги по продаже той или иной категории предметов обязана предоставить все оговорённые товары в том наименовании, которые прописаны в данном типе документа.

    В этом случае работает ссылка на Гражданский Кодекс РФ по 505 статье. Очень важно понимать, что бумага является возмездной и консенсуальной. Важные детали, на которые следует обращать внимание при составлении документа – сроки исполнения и каким образом осуществляется доставка товаров или услуг. В договоре на поставку не могут быть прописаны имущественные права, объектом выступает только предмет, который реализует физическое или юридическое лицо. В обязательном порядке прописывается актуальная цена. По ГК на данный момент существует свободно соглашение обеих сторон и написание соглашения.

    В тему: Договор доверительного управления как составить правильно - образец

    Договор поставки товара типовой

    Переход права собственности по такой бумаге осуществляется согласно пунктам, в которым указано каким образом осуществляется прав обладание. В этом случае рекомендуется выделить несколько граф, где будет находится подробное описание данного момента.

    В документе указывается порядок отгрузки — день и время. С какой целью приобретается, с отсрочкой платежа или без, есть ли приложение заполненной спецификации, переход права собственности – все эти пункты должен отображать типовой договор. Государство может выступать одной из двух сторон, но чаще наблюдается в виде плательщика. Если говорить о печатях, то в данном документе она не требуется. Оформление происходит на обычном бланке. Приобретение производиться организацией.

    Для государственных нужд

    Договор поставки товаров для государственных нужд составляется в письменном виде. Заключение по закупке и цены прописывается в конце документа. Правовое лицо регулирует деятельность и осуществление всех пунктов данной бумаги. Если есть претензия исковой давности, то допускается досрочное расторжение соглашения. Скачать бесплатно образец можно ниже.

    Возникла проблема? Позвоните юристу:

    +7 (499) 703-41-47 - Москва, Московская область
    +7 (812) 309-83-52 - Санкт-Петербург, Ленинградская область

    Основа настоящего документа является оплата заказа. Для составления бумаги, которая регламентирует поставку государственных нужд, обязательно следует прописать особенности того, что перевозится, график выплат по получению стороной посылки и дату поставки.

    На реализацию товара

    В случае необходимости реализовать товар, после его поставки необходимо заключать иной трёхсторонний проект, который обуславливает участие другой стороны, приобретающей посылку. Государственная регистрация не стоит обязательным пунктом в выполнении, но нотариальное заверение просто необходимо, в случае отказа одной из сторон выполнять свои функции. К соглашению прикрепляется пакет документов – накладная и сумма по отгрузке.

    Договор с ИП

    В случае заключения бумажного соглашения, стоит воспользоваться данной формой ИП, если и занимается коммерческой деятельностью должен задокументировать особое соглашение между сторонами, и приложить пакет документов в агентский суд, если одна из сторон не выполняет поставленные условия.

    В тему: Свидетельство о государственной регистрации права собственности

    С какой целью приобретаются товары по договору поставки?

    Цели приобретения существуют различные:

    • 1. Государственные нужды, условия и соблюдение обязательств.
    • 2. Последующая реализация покупки.
    • 3. Приобретение вещей медицинского происхождения для собственного пользования.
    • 4. Продажа или купля продукции.
    Приложение к договору поставки товара образец

    Образец приложения в обязательном порядке должен содержать графу сроков поставки. Если не указана выборка, необходимо оформлять отказ, ориентируясь на нарушение прав одной их сторон. Приложение к документу может содержать спецификацию товара, в котором будет прописана характеристика рамочного объекта. Если предмет некачественный, в суде данное приложение будет как нельзя кстати. Ответственность за данную бумагу несут обе стороны, поставившие свои подписи внизу бумаги. Оформление может быть в формате WORD.

    Образец спецификации к договору поставки товара

    Спецификация – это своего рода точное описание предмета и его характеристик. Если рассматривать силу данного документа, то она наделена юридическими правами. В данном пункте и форме может быть подробно описана залоговая стоимость, наименование предпринимательского предмета и дальнейшее использование его (для реализации или собственного пользования).

    Задать вопрос юристу

    Образец договора поставки товара, купли

    Договор поставки товара, купли — продажи

    Добавлено в закладки: 0

    В согласии со статьей 506 Гражданского кодекса РФ (затем — Гражданский Кодекс РФ) по договору поставки поставщик — продавец, который осуществляет предпринимательскую деятельность, принимает на себя обязательство передать в обусловленный срок или сроки закупаемые или производимые им товары покупателю для применения в предпринимательской деятельности или в других целях, которые не связаны с домашним, личным, семейным и другим подобным использованием.

    Договор поставки являет собой один из видов договора купли-продажи товара и имеет целый ряд особенностей, которые дают возможность выделить его в отдельный вид.

    К существенным условиям договора относят его срок осуществления и предмет поставки.

    Предмет договора поставки является установленным, когда его содержание дает возможность определить количество и наименование товара (пункт 3 статьи 455 Гражданского Кодекса РФ).

    В отличие от договора купли-продажи, в котором предметом являются товар (вещи) и имущественные права, пред мегом поставки является только товар. Кроме этого, предметом договора поставки является только товар, который предназначен для применения в предпринимательской деятельности (для потребления и промышленной переработки, для перс- продажи, монтажа, и так далее) или в прочих целях, которые не связаны с домашним, личным, семейным и другим подобным использованием (приобретение офисной мебели, оргтехники, материалов для ремонтных работ, транспортных средств и так далее). Именно цель покупки товара дает возможность отграничить поставку розничной купли-продажи.

    Наряду с этим Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ указывает, что в случае, когда указанные товары приобретают у продавца, который осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже в розницу товаров, взаимоотношения сторон регулируют нормы о розничной купле-продаже ( параграф 2 главы 30 Гражданского Кодекса РФ).

    Поставке подлежит товар, закупаемый или производимый поставщиком.

    Предмет поставки не только объекты недвижимости, в отношении купли-продажи которых предусматриваются специальные правила — параграф 7 главы 30 Гражданского Кодекса РФ.

    Срок осуществления поставки, то есть срок выполнения постав-шиком обязанности передать покупателю товар. Срок поставки определяют в границах общего срока действия договора, можно определить календарной датой или периодом времени, к примеру поставка в границах навигации, в течение 10 дней от момента оплаты товара и так далее.

    Часто договор предусматривает не единоразовую передачу товара, а регулярную поставку партиями товара. Общее количество товара при этом делится на определенные части и контрагенты согласовывают сроки поставки партий (периоды поставки). Так, могут быть месячные, квартальные, декадные и другие периоды поставки. Когда в договоре предусматривается поставка особыми партиями, но не определяются периоды поставки, то товары необходимо поставлять помесячно равномерными партиями при условии, что другое не проистекает из закона, других правовых актов, существа обычаев делового оборота или обязательства (пункт 1 статьи 508 Гражданского Кодекса РФ).

    Вместе с определением периодов поставки в договоре поставки можно установить график поставки товаров (суточный, декадный, часовой и так далее).

    В ситуациях, когда сторонами не указывается срок поставки товара и из договора не проистекает, что ее необходимо осуществлять отдельными партиями, практика арбитражных судов выходит из того, что срок поставки определяют по правилам, которые установлены статьей 314 Гражданского Кодекса РФ.

    Проявление нарушения условия о сроке недопоставка, просрочка поставки или досрочная поставка товара.

    • Недопоставка — передача товара поставщиком в отдельном периоде поставки в меньшем количестве, нежели обусловлено договором.
    • Просрочка поставки — поставка по истечении срока товара, которое обусловлено договором.
    • Досрочная поставка — поставка до наступления календарной даты передачи товара, предусмотренной договором, или периода поставки.

    Сроки выполнения договора поставки оценивают индивидуально:

    • по каждому наименованию товара — при поставке товаров различных наименований, которые входят в одинаковый ассортимент;
    • по каждому получателю — при поставке нескольким получателям товара.
    Условия поставки

    Поставка товара одному получателю больше числа, которое предусмотрено в договоре или при перепоставке в отгрузочной разнарядке, не может перекрыть другому получателю недопоставку, когда другое не предусмотрено в договоре (пункт 2 статьи 511 Гражданского Кодекса РФ). Еще поставка товаров одного названия в большем количестве не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого названия, помимо случаев, когда данная поставка производятся с письменного предварительного согласия покупателя (пункт 2 статьи 512 Гражданского Кодекса РФ).

    В отношении досрочной поставки работает предположение в пользу запрещения. Эта презумпция общая для обязательств, которые связаны с предпринимательской деятельностью (статья 315 Гражданского Кодекса РФ). Досрочная поставка не является нарушением срока при условии, что выполняется с согласия покупателя или когда покупателем принимаются товары, которые поставлены досрочно (пункт 3 статьи 508 Гражданского Кодекса РФ).

    Цену товара устанавливают свободно, по усмотрению сторон. В случаях, предусмотренных правовыми актами, в отношении особенных видов товара используются цены, которые устанавливаются или регулируются государственными органами, уполномоченными на то.

    Соответственно с общим правилом в случае, если в договоре отсутствует прямое указание о цене и ее нельзя определить из условий договора, оплату необходимо производить по цене, которую обычно при сравнимых обстоятельствах взимают за аналогичные товары (пункт 3 статьи 424 Гражданского Кодекса РФ).

    Покупатель оплачивает поставляемые товары с выполнением формы и порядка расчетов, которые предусмотрены договором поставки. Когда соглашением сторон форма и порядок расчетов не определяются, то расчеты проводятся платежными поручениями. Договор поставки можно предусмотреть, что оплата товаров проводится плательщиком )получателем), и когда последний отказался неосновательно от оплаты или не оплатил товары в срок, установленный договором, поставщик имеет право требовать уплаты от покупателя поставленных товаров.

    Когда в договоре поставки предусматривают поставку товаров особыми частями, которые входят в комплект, оплата товаров покупателем проводится после выборки (отгрузки) последней части, когда другое не устанавливается договором (статья 516 Гражданского Кодекса РФ).

    Главная обязанность поставщика — передать товар покупателю,чтобы при этом комплектность, качество, количество, которого соответствует договору.

    Образец договора поставки товара (купли — продажи)

    Договор аренды квартиры

  • Договор дарения автомобиля

  • Договор на куплю-продажу квартиры

  • Договор подряда возмездного оказания услуг

  • Договор дарения доли квартиры

  • Договор дарения (квартиры после смерти)

  • Договор дарения имущества

  • Договор дарения денежных средств

  • Договор дарения дома

  • Договор дарения земельного участка

  • Договор дарения квартиры

  • Договор аренды нежилого помещения

  • Договор аренды жилого помещения

  • Договор социального найма жилого помещения

  • Договор найма квартиры

  • Договор строительного подряда

  • Договор аренды земельного участка

  • Договор безвозмездного пользования нежилым помещением

  • Договор безвозмездного пользования жилым помещением

  • Договор аренды оборудования

  • Договор аренды комнаты

  • Договор аренды гаража

  • Агентский договор на оказание услуг

  • Договор безвозмездного пользования имуществом

  • Договор доверительного управления имуществом

  • Договор о полной материальной ответственности

  • Договор ответственного хранения

  • Договор займа между физическими лицами

  • Договор беспроцентного займа

  • Договор поставки оборудования

    Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.

    Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

    Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

    Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

    Подпишитесь на наши новости

    Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.