Руководства, Инструкции, Бланки

образец договор подряда на ремонт оборудования

Рейтинг: 4.8/5.0 (509 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования

технического обслуживания оборудования

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию (далее по тексту – Услуги) оборудования (далее по тексту – «Оборудование»), а Заказчик обязуется оплатить следующие Услуги. Оборудование.

1.2. Задание Заказчика направляется Исполнителю в письменной форме и утверждается исполнителем. В случае невозможности выполнения задания Заказчика Исполнитель обязан уведомить об этом в течение рабочих дней.

1.3. Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:

1.3.1. подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;

1.3.2. выполнение обязательного объема работ по профилактическому осмотру и ремонту в определенные сроки;

1.3.3. устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;

1.3.4. технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;

1.3.5. инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью;

1.3.6. плановую замену деталей по состоянию, наработке;

1.3.7. проведение текущего и капитального ремонта;

1.3.8. снабжение запасными частями.

1.4. При необходимости для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих необходимую квалификацию. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.

1.5. Место оказания услуг.

1.6. Исполнитель оказывает Услуги ежемесячно.

1.7. Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками Заказчика.

2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги в соответствии с п.1.3.1. оказываются .

2.2. Услуги в соответствии с п.1.3.2. оказываются ежемесячно на пятый рабочий день месяца с период с до .

2.3. Услуги в соответствии с п.1.3.3. оказываются в течение с момента обнаружения дефекта.

2.4. Услуги в соответствии с п.1.3.4. – 1.3.8 оказываются по утвержденному графику.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

3.1.2. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

3.1.3. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

3.1.4. Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.

3.1.5. Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Осуществить по заявке Заказчика все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.

3.2.3. Приступить к оказанию Услуг не позднее Количество дней рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

3.2.4. Осуществлять по заявке Заказчика поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.

3.2.5. Оказывать техническому персоналу Заказчика практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.

3.2.6. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.

3.2.7. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

3.2.8. Восстановить оригиналы полученных от Заказчика документов в случае их утраты за свой счёт.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Не возмещать расходы, понесенные Исполнителем при оказании Услуг.

3.3.2. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.3.3. Вызывать Исполнителя во всех случаях неисправности Оборудования.

3.3.4. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику понесенных убытков.

3.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ

4.1. В течение Срок сдачи услуг рабочих дней со дня окончания Услуг Исполнитель обязан представить Заказчику документы:

4.1.1. Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;

4.1.2. Акт сдачи-приема оказанных услуг – 2 (два) экземпляра;

4.1.3. Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр.

4.2. Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту в течение рабочих дней, в противном случае услуги считаются принятыми.

4.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи Исполнителем всех документов.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

5.1. Стоимость Услуг составляет рублей включая НДС, в месяц.

5.2. Стоимость услуг может быть скорректирована Исполнителем в одностороннем порядке при существенном изменении условий оказания услуг. В случае корректировки стоимости Исполнитель направляет Заказчику уведомление за 30 дней до даты предполагаемого изменения стоимости.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в следующем порядке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.

7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по месту нахождения Сторон.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет три рабочих дня со дня получения адресатом.

8.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты заключения.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.3. Договор может быть расторгнут одной из сторон с уведомлением другой Стороны за дней до даты предполагаемого расторжения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора на техническое обслуживание оргтехники, заключаемый между юридическими лицами.

  1. Предмет договора
  2. Общие условия
  3. Порядок осуществления работ и обязательства сторон
  4. Цена и порядок расчётов
  5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
  6. Форс-мажор
  7. Особые условия
  8. Срок действия договора и юридические адреса сторон
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

Образец договора оказания услуг по SEO поддержке в Интернет web-сайта, заключаемый между юридическими лицами.

  1. Термины и определения, используемые в настоящем договоре
  2. Предмет договора
  3. Сроки оказания услуг
  4. Порядок и условия оплаты
  5. Обязанности сторон
  6. Порядок сдачи и приемки услуг
  7. Требования к акту и порядок его предоставления
  8. Ответственность сторон
  9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
  10. Конфиденциальность
  11. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)
  12. Порядок разрешения споров
  13. Дополнительные условия
  14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  15. Подписи сторон

Договор управления имуществом

Образец договора управления многоквартирным домом.

  1. Общие положения
  2. Предмет договора
  3. Права и обязанности управляющей организации
  4. Права и обязанности собственников
  5. Порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также порядок внесения такой платы
  6. Организация общего собрания
  7. Ответственность сторон
  8. Форс-мажор
  9. Изменение и расторжение договора
  10. Срок и порядок подписания договора
  11. Порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления
  12. Прочие условия
  13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  14. Подписи сторон

образец договор подряда на ремонт оборудования:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Договор на выполнение ремонтных работ (подряд на выполнение ремонта) (образец)

    Договор на выполнение ремонтных работ
    (подряд на выполнение ремонта)
    (образец)

    г. ____________________ «___»_______ 2010 г.

    Общество с ограниченной ответственностью ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

    Гр-н РФ ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

    заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет Договора

    1.1. По настоящему договору подряда на выполнение ремонтных работ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по ремонту следующего оборудования (далее – «Оборудование»): ___________________________________________.

    1.2. Заказчик обязуется оплатить ремонтные работы согласно настоящему Договору.

    1.3. Обеспечение ремонта товаров комплектующими изделиями, запасными частями, инструментом, измерительным и испытательным оборудованием, необходимыми материалами осуществляется в порядке, в сроки, на условиях, по номенклатуре и качеству, согласованных сторонами.

    Документы о согласовании упомянутых вопросов являются неотъемлемой частью договора, за исключением тех случаев, когда их решение договором полностью возлагается на Исполнителя. При небольшом объеме услуг указанные вопросы отражаются в тексте договора.

    1.4. Производство ремонта осуществляется в месте нахождения Оборудования.

    2. Обязанности сторон

    2.1. Заказчик обязан:

    2.1.1. обеспечить Исполнителя ко дню начала ремонта нормативной, технической и ремонтной документацией на Оборудование на русском языке.

    2.1.2. производить оплату согласно п. 4 настоящего Договора.

    2.1.3. оформлять документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, в том числе необходимые для поездок Исполнителя в место нахождения оборудования.

    2.2. Исполнитель обязан:

    2.2.1. произвести осмотр Оборудования, проверить его действие, выявить неисправности, время и причины их возникновения, комплектность Оборудования и расходные материалы, техническую возможность выполнения работ.

    2.2.2. отказать Заказчику в устранении недостатков Оборудования, если отсутствует техническая возможность ремонта из-за характера обнаруженных недостатков, требующих замены Оборудования.

    2.2.3. приступить к выполнению ремонтных работ не позднее __ календарных дней с момента получения уведомления Заказчика о необходимости их проведения.

    2.2.4. произвести ремонт Оборудования, учитывая указания Заказчика.

    3. Оплата работ и порядок расчетов

    3.1. Цена работ Исполнителя, выполняемых по настоящему договору, определяется путем установления твердой цены на единицу ремонтируемого товара либо твердой суммы производства ремонта Оборудования в целом. Цена работ Исполнителя фиксируется в Протоколе согласования сторонами цены на работы Исполнителя, который прилагается к договору и является его неотъемлемой частью. Пересмотр цен может осуществляться по основаниям и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

    3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в соответствии со ст. 781 ГК РФ по установленным правилам, в следующем порядке и сроки:

    3.2.1. в течение ___ рабочих дней с момента согласования цены ремонта и вызова специалистов Исполнителя для ремонта осуществляется предоплата в размере ________ (______________________) рублей.

    3.2.2. в течение ___ рабочих дней после подписания акта приема ремонтных работ Заказчик оплачивает оставшуюся часть цены ремонта.

    3.3. Оплата выполненных работ осуществляется наличными денежными средствами либо путем перечисления денежных сумм на расчетный счет, указанный Исполнителем.

    4. Ответственность сторон

    4.1. При выполнении обязательств по настоящему договору стороны должны соблюдать правила и сроки, установленные Законом и договором для соответствующих действий. В случае нарушения указанных правил сторона возмещает другой стороне договора понесенные убытки.

    4.2. В соответствии со ст. 403 ГК РФ, Исполнитель несет прямую ответственность перед Заказчиком за нарушение его прав, неисполнение или ненадлежащее исполнение его требований.

    4.3 Стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Законом и договором, в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

    5. Иные положения

    5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязанностей по настоящему Договору. По результатам выполнения работ стороны подписывают Акт приема-сдачи выполненных работ.

    5.2. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия или претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего договора или в связи с ним.

    5.3. В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти вопросы подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Заказчика.

    6. Адреса и реквизиты сторон:

    Похожие работы: Работы. влияющие на безопасность объектов капитального строительства: технические вопросы, экономика, риск, менеджмент

    через образец бетона высотой. средствами. Допускается при выполненииремонтныхработ наносить отверждающиеся. ремонта таких объектов. По договоруподряданавыполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на.

    Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей со 34. 04. 181-2003

    типовому договоруподряданавыполнениеремонтныхработ или (применительно) основным положениям и требованиям договоранавыполнениеработ по ремонту в соответствии с. ГОСТ Р 1.0-92) 1.42 Опытный образец изделия Образец изделия, изготовленный по вновь.

    На бланке участника торгов

    на проведение ремонтных торгов _________________________________ (Ф.И.О.) КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Для участия в подрядных конкурсных торгах навыполнениеремонтныхработна. ДОГОВОРПОДРЯДАНАВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РЕМОНТНЫХ (МОНТАЖНЫХ) РАБОТ.

    Учебное пособие Мичурина Елена Викторовна «ценообразование и сметное дело в строительстве» введение учебное пособие составлено для слушателей курсов повышения квалификации, имеющих базовый уровень знаний и опыт работы в сфере проектно-сметного дела

    выполненияремонтныхработ. дефектная ведомость; - Действующие сметные нормативы, отпускные цены на. на основании договора с инвестором Подрядчик - организация, фирма, выполняющая на свой риск по договоруподрядана.

    Образец документа

    на ремонт судна

    г. _________________ "___"__________ ____ г.

    ________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующ___ на основании __________, с одной стороны и __________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующ___ на основании __________, с другой стороны заключили настоящий договор на следующих условиях.

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту __________ (именуемого в дальнейшем "Судно"). Подрядчик обязуется выполнить указанные работы с использованием своих возможностей, материалов, оборудования, услуг субподрядчиков в полном соответствии с ремонтной ведомостью, являющейся Приложением к настоящему договору.

    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

    2.1. Ремонт Судна осуществляется в соответствии с технической документацией и с требованиями, изложенными в Приложении к настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за безопасность Судна в период ремонта.

    2.2. Ремонт Судна осуществляется в соответствии с Правилами и под контролем Российского Морского Регистра Судоходства (МРС РФ), именуемого в дальнейшем "Регистр".

    2.3. В случаях, когда Подрядчик устанавливает или поставляет новое оборудование или материалы на Судно, Заказчику необходимо предоставить соответствующую документацию и сертификаты на запчасти согласно Правилам Регистра. Для скорейшего завершения ремонта Заказчик должен, по возможности, предоставить чертежи и инструкции для оборудования в соответствии с требованиями Регистра.

    3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

    3.1. Стоимость ремонтных работ Судна по настоящему договору составляет _____________.

    3.1.1. Она включает также следующее:

    - расходы, относящиеся к получению экспортных и иных лицензий, а также по осуществлению наблюдения за ремонтом и принятию Судна Регистром;

    - все расходы, связанные с выдачей судовладельцу сертификатов, чертежей, схем, анализов и руководств по обслуживанию вновь установленного или отремонтированного оборудования.

    3.2. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению.

    Если Заказчик потребует выполнения дополнительной работы, не предусмотренной ремонтной ведомостью, то стоимость такой дополнительной работы должна быть взаимно согласована и являться предметом соответствующего дополнения к договору (в этом же дополнении должен содержаться список дополнительных работ).

    3.2.1. Подрядчик вправе потребовать дополнительное время для окончания ремонта, если только стоимость дополнительной работы превышает на ____% первоначальную цену.

    4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    4.1. Начальный срок выполнения ремонтных работ ________. Предельный срок для завершения ремонта Судна устанавливается ________, включая выходные дни, со дня подписания акта приемки Судна в ремонт. К вышеуказанному сроку должны быть закончены все работы в отношении ремонта, испытаний, устранения дефектов и недостатков, обнаруженных при проверке оборудования и деталей, отремонтированных или вновь установленных Подрядчиком, и на Судне должны находиться вся согласованная документация Регистра, запчасти к новому оборудованию и снабжение.

    4.2. Приемка Судна в ремонт подтверждается актом приемки Судна в ремонт. В случае если Судно прибудет на судоремонтный завод утром, акт приемки Судна в ремонт подписывается в этот же день (день прибытия Судна), однако если Судно прибудет после ________ часов, акт приемки Судна в ремонт подписывается на следующий день после прибытия Судна. Заказчик обязуется доставить Судно на судоремонтный завод Подрядчика.

    4.3. Датой окончания ремонтных работ на Судне считается дата подписания акта приемки Судна из ремонта уполномоченными представителями каждой стороны, к которому должна прилагаться исполнительная смета фактически выполненной работы с указанием стоимости по каждой части в отдельности.

    5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

    5.1. Согласно договору, оплата должна производиться Заказчиком в объеме исполнительной сметы (акта выполненных работ) в следующие сроки: ___________.

    6.1. В случае несоблюдения срока окончания текущего ремонта, как изложено в параграфах п. 4 настоящего договора, за исключением форс-мажорных обстоятельств, Подрядчик должен оплатить Заказчику штраф в размере ___% от суммы невыполненного объема ремонта за каждый день задержки Судна в ремонте против договорного срока.

    6.2. В случае просрочки платежей, а также необоснованного отказа от производства платежей, Заказчик оплачивает пеню в размере ___% от неоплаченных сумм за каждый просроченный день.

    6.3. Требование об оплате штрафа за задержку в проведении ремонтных работ не дает права Подрядчику расторгнуть настоящий договор или отказаться от выполнения его условий. Сумма штрафа должна удерживаться при окончательном платеже за ремонт Судна.

    7. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ

    7.1. Для решения технических проблем, наблюдения и контроля продвижения и качества работы, а также проведения проверок Заказчик имеет право направлять своих представителей на судоремонтный завод.

    7.2. Представители имеют право проверять качество выполняемой или уже выполненной по договору работы Подрядчиком или его субподрядчиками, а также качество материалов, деталей и оборудования, и в случае их несоответствия техническим условиям договора и Правилам Регистра представитель имеет право потребовать переделать выполненную работу или заменить материалы, детали и оборудование за счет Подрядчика.

    7.3. Для быстрого проведения проверки и испытания Подрядчик обязан обеспечивать представителей необходимым количеством своих работников.

    7.4. Подрядчик за свой счет создает условия на судоремонтном заводе для работы представителей: отдельный кабинет с телефоном, транспортные средства.

    7.5. Представители Заказчика имеют право отказаться от приемки любых деталей, материалов и работ, не предусмотренных условиями договора и/или Правилами и требованиями Регистра.

    7.6. Подрядчик обязан за свой счет, не продлевая срока окончания ремонта, выполнять требования представителей Заказчика по устранению любых дефектов или недостатков из-за низкого качества работы либо из-за установки на борту Судна некачественного оборудования и/или материалов, не соответствующих условиям договора.

    7.7. Во время ремонта Подрядчик передает представителям Заказчика для проверки и осмотра любые отремонтированные и замененные узлы, приборы и оборудование.

    7.8. Подрядчик сообщает представителям Заказчика в удобное время, но не позже чем за _____ дня до момента окончательной проверки или до момента, оговоренного для окончательной проверки оборудования в судовом свидетельстве, а также сообщает в удобное время Заказчику о подготовке к испытанию механизмов, приборов, систем и материалов на борту Судна.

    Результаты испытания и данные измерений заносятся в акты испытаний и направляются на Судно в 3-х экземплярах.

    7.9. В случае возникновения разногласий по техническим вопросам между представителями Заказчика и Подрядчика в каждом отдельном случае составляется протокол разногласий, подписанный обеими сторонами, который передается представителям Регистра, и для обеих сторон решение Регистра является обязательным.

    7.10. В случае если представитель Заказчика не участвует в испытаниях отдельных частей оборудования или в процессе ходовых испытаний в порту и в море, несмотря на соответствующее извещение об испытаниях, указанные испытания проводятся Подрядчиком в присутствии представителя Регистра и результаты обязательны для обеих сторон.

    8. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ

    8.1. Заказчик имеет право исключить некоторые позиции из ремонтной ведомости и увеличить или уменьшить объем работ во время ремонта Судна. В случае если во время ремонта Заказчик потребует изменений в организации работ, чертежах, технических условиях и т.д. то есть таких изменений, которые не вызывают переделок уже выполненной работы или увеличения стоимости и при которых Подрядчик может завершить работу в договорной срок, такая работа должна выполняться Подрядчиком без увеличения стоимости работ и без продления срока договора.

    8.2. В случае необходимости, по просьбе Заказчика Подрядчик может выполнить дополнительную работу в пределах ____% от стоимости работ за соответствующую дополнительную плату только после того, как сделана калькуляция и выявлена возможность осуществления работы в пределах срока договора.

    Такая работа оформляется соответствующим дополнением к договору до истечения срока договора.

    8.3. Если во время ремонта Судна Заказчик обнаружит, что отпадает необходимость в выполнении части работы, предусмотренной в ремонтной ведомости, прилагаемой к договору, то он может отменить заказ выполнения такой работы и соответственно известить Подрядчика в письменной форме и в надлежащее время. В этом случае стоимость ремонта Судна должна быть уменьшена на стоимость работ, проведение которых не потребовалось.

    9.1. Для проверки качества работы и действия вновь установленного оборудования, материалов и систем, а также для получения необходимых документов Регистра Подрядчик должен за свой счет, используя свою рабочую силу и материалы, в присутствии представителя Заказчика выполнить испытания и проверку по взаимно согласованной программе.

    9.2. Подрядчик информирует представителей Заказчика о предстоящих предварительных испытаниях и проверках не позднее чем за ___ день.

    9.3. Во время испытаний или по их окончании Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть или разобрать любое отремонтированное или обновленное оборудование или механизм и представить их для осмотра.

    9.4. Если во время программы испытаний обнаружатся дефекты в отремонтированных или обновленных механизмах, материалах или оборудовании, Подрядчик должен без продления оговоренного срока и за свой счет устранить эти дефекты и, где необходимо, провести повторные испытания за свой счет.

    9.5. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по техническим вопросам такие разногласия должны разрешаться представителем Регистра.

    9.6. В случае если в процессе приемочных ходовых испытаний на Судне обнаруживаются дефекты в выполненной Подрядчиком работе, в связи с чем Судно возвратится на судоремонтный завод Подрядчика, последний обязан возместить все расходы, понесенные Заказчиком при выходе Судна в море.

    10.1. По окончании ремонта и до начала приемочных испытаний Подрядчик обеспечивает Судно чертежами, инструкциями, диаграммами и другой документацией в соответствии с настоящим договором и требованиями Регистра.

    10.2. По окончании приемочных испытаний и после устранения всех дефектов в отремонтированном или вновь установленном оборудовании представители Заказчика и Подрядчика составляют акт приемки Судна из ремонта.

    10.3. Акт приемки Судна из ремонта составляется в 3-х экземплярах (один экземпляр - для Судна).

    10.4. В случае если на борту Судна установлено новое оборудование, Подрядчик выдает экипажу инструкцию по обслуживанию и уходу за таким оборудованием.

    11.1. Гарантийный срок для завершенных ремонтных работ составляет _______ месяцев, в том числе для вновь установленного оборудования и материалов, со дня подписания акта приемки Судна из ремонта.

    11.2. Подрядчик отвечает в течение гарантийного срока за качество выполненного ремонта, качество материалов, использованных для ремонта и за качество установленного оборудования.

    11.3. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование. В этом случае понимается, что вновь установленное или отремонтированное оборудование, замененное или отремонтированное во время гарантийного срока, попадает под дальнейшую гарантию со дня замены или ремонта.

    11.4. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно на завод Подрядчика для ремонтных работ и устранения дефектов, повреждений или недостатков, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет. Кроме того, Подрядчик должен заплатить Заказчику неустойку, согласно настоящему договору, за каждый день девиации Судна и/или вывода его из эксплуатации из-за дефектов, которые нужно устранить по гарантии. В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на завод Подрядчика в силу его расположения или состояния и/или если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, представленных Подрядчиком, Заказчик имеет право разместить заказ на ремонт указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и ведомостей на выполненную работу.

    11.5. Все претензии должны соответствовать установленной форме. Эта форма должна содержать подробное описание дефекта, причины и время его обнаружения и, где возможно, фотографии, отчеты и т.д. Претензия удостоверяется Регистром или независимым Сюрвейером.

    11.6. Подрядчик выдает свидетельство о гарантии в отношении отремонтированного Судна.

    11.7. Гарантия не покрывает обычный износ материалов и оборудования.

    11.8. В случае если Судно, на котором нужно устранить дефект, будет выведено из эксплуатации более чем на ______ дней, гарантийный срок должен быть продлен на то время, в течение которого Судно не эксплуатировалось.

    12. СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

    12.1. Все старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, должны оставаться собственностью Заказчика и могут передаваться Подрядчику в качестве частичной компенсации за ремонт Судна по согласованной сторонами цене.

    13.1. Непредвиденные обстоятельства, имеющие характер непреодолимой силы, например, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, которые находятся вне контроля Подрядчика, могут давать право Подрядчику соответственно увеличивать срок ремонтных работ на Судне при условии, что эти обстоятельства оказывают значительное влияние на окончание срока договора. В этом случае Подрядчик должен тотчас же сообщить Заказчику в письменной форме о форс-мажорных обстоятельствах, но не позднее ____ с момента их наступления.

    13.2. Отсутствие своевременного предупреждения о форс-мажоре лишает Подрядчика права предъявлять претензии по таким вопросам.

    13.3. Доказательством наступления (и прекращения) форс-мажорных обстоятельств является соответствующее свидетельство компетентного органа.

    13.4. Справки метеобюро не являются требуемым доказательством для продления срока ремонта.

    13.5. Подрядчик также обязан информировать Заказчика в письменной форме в течение ______________ о прекращении форс-мажорного обстоятельства.

    13.6. При продолжении форс-мажора в течение ____________ Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

    14.1. Все споры, возникшие по данному договору, разрешаются в арбитражном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (в арбитражном суде _________), если стороны не пришли к взаимоприемлемому решению.

    15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    15.1. Подрядчик определяет в качестве основной базы ремонта _____________, в т.ч. док _______________, и обязуется обеспечить безопасную стоянку Судна на базе ремонта с учетом выполнения требований обязательных постановлений и действующих правил порта (базы).

    15.2. При проведении работ на судах и береговых объектах Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, действующих в _________________.

    15.3. Привлечение на работу членов экипажа в сверхурочное время или в выходные дни Подрядчик должен согласовать с Заказчиком с оплатой за счет Подрядчика.

    15.4. Подрядчик не вправе переуступать или передавать выполнение любой части настоящего договора третьей стороне без письменного согласия Заказчика. Несоблюдение данного условия дает право Заказчику расторгнуть договор, при этом все расходы возлагаются на Подрядчика.

    15.5. Подрядчик может нанимать субподрядчиков для выполнения настоящего договора с согласия Заказчика. Однако ответственность за качество работы, выполняемой субподрядчиками, и за поставляемое ими оборудование, а также за соблюдение всех других условий договора возлагается на самого Подрядчика.

    15.6. После оформления настоящего договора вся предыдущая переписка и переговоры по данному делу не имеют силы.

    15.7. В случае расхождений между договором и Приложениями к нему текст договора имеет преимущественное значение только при условии, что он составлен в письменной форме и подписан лицами, должным образом уполномоченными обеими сторонами.

    15.8. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и оформлением настоящего договора, возлагаются на Подрядчика, если иное не согласовано сторонами в письменной форме.

    15.9. Настоящий договор составляется в двух экземплярах на русском языке, по экземпляру для каждой стороны, и оба имеют равную законную силу.

    15.10. Все извещения должны оформляться в письменном виде и доставляться либо лично, либо отправляться по нижеуказанным адресам. Телексы считаются полученными, когда сторона отправила их, а факс считается полученным после подтверждения адресата. Соответствующие адреса сторон, номера телексов и факсов следуют ниже.

    15.11. Заголовки в настоящем договоре никоим образом не ограничивают применение его условий. Если какой-то пункт является недействительным или незаконным, то все остальное в договоре должно сохранять свою силу без учета этого пункта.

    15.12. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

    Образец договора подряда

    «_____» __________________ 200_ года

    Индивидуальный Предприниматель ______________________________________ (зарегистрирован «_____»________________ 200_ года за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ________________________), действующий на основании Свидетельства ИП серии ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик». с одной стороны и

    Общество с Ограниченной Ответственностью «___________________», в лице директора _______________________________, действующего на основании УСТАВА, именуемое в дальнейшем «Заказчик». с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя, за определённую плату, обязательства по оказанию «Заказчику» следующих услуг:

    1.1.1. Осуществлять функции электромонтера, на основе настоящего гражданско-правового договора, по ремонту и обслуживанию электрооборудования, расположенного по адресу: ___________________

    1.1.2. Стороны устанавливают, что «Подрядчик» принимает на себя обязательства следовать инструкции по охране труда (далее - инструкция), предъявленной «Заказчиком». Указанная инструкция определяет предмет настоящего договора, круг прав и обязанностей, а также ответственность «Подрядчика». При этом стороны устанавливают, что «Подрядчик» не является работником «заказчика», не состоит с ним в трудовых отношениях, имеющих властно-подчинительный характер. Настоящий договор носит гражданско-правовой характер и заключён на основе свободного волеизъявления сторон и принципе свободы договора.

    1.2. Срок действия настоящего договора:

    1.2.1.начало действия договора: «_____» ________________ 200__ года;

    1.2.2.окончание действия договора «_____» ________________ 200__ года;

    2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

    2.1. Стоимость услуг по договору определяется в следующих размерах:

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

    3.1. В рамках настоящего договора «Подрядчик» обязуется:

    3.1.1. Выполнять обязательства (обязанности) предусмотренные инструкцией;

    3.1.2. Выполнять все работы порученные, как в устном, так и в письменном порядке, непосредственно представителем «Заказчика»;

    3.1.3. Ежемесячно информировать «Заказчика» в устной форме или по требованию «Заказчика» в письменной форме, о ходе работ порученных «Заказчиком»;

    3.1.4. По окончанию месяца, представить на рассмотрения «Заказчика» акт выполненных работ;

    3.1.5. По окончанию договора произвести полный отчёт перед «Заказчиком», с составлением акта выполненных работ;

    3.1.6. Изучать представленные «Заказчиком»документы, механизмы, коммуникации и проинформировать его о возможных вариантах решения проблемы. Проинформировать «Заказчика» о необходимости проведения планового и текущего ремонта электрооборудования, приведения механизмов, оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности, провести указанный ремонт своими силами, привести электрооборудование в соответствие с нормами и правилами, предусмотренными действующим законодательством;

    3.1.7. Подготовить необходимые документы, а также осуществить представительство интересов «Заказчика», в рамках настоящего договора, в контролирующих и надзирающих органах в области энергохозяйства;

    3.1.8. Отвечать за сохранность переданных «Заказчиком» документов.

    3.2. «Подрядчик» вправе;

    3.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, в следующих случаях:

    § В случае необоснованного отказа, со стороны «Заказчика». от подписи акта приёма-передачи выполненных работ;

    § В случаях невыполнения «Заказчиком» взятых на себя обязательств, по настоящему договору, по оплате услуг «Подрядчика»

    3.3. «Заказчик» в рамках настоящего договора обязуется:

    3.3.1. В случае досрочного расторжения договора по собственной инициативе, Уплатить «Подрядчику» все суммы причитающиеся ему по договору;

    3.3.2. Рассматривать акты выполненных работ предоставляемых «Подрядчиком», в течении 30 дней с момента их предъявления, в случае разногласий «Заказчик» в течении 30 дней, с момента получения акта выполненных работ обязан составить претензию, в которой должно быть указано «Подрядчику» на нарушения в выполненной им работе.

    3.4. «Заказчик» в праве:

    3.4.1. Требовать от «Подрядчика» выполнения данных обязательств по настоящему договору;

    3.4.2. Отказаться от подписания акта выполненных работ, в течение 30 дней с момента представления его «Подрядчиком», если работы указанные в акте произведены некачественно или по каким-либо причинам не удовлетворяют «Заказчика», при этом заказчик составляет мотивированную претензию, в порядке определённом п. 3.3.2. настоящего договора;

    4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    4.1. «Подрядчик» несёт ответственность за ремонт и обслуживание электрооборудования, расположенного по адресу: _________________________________________________________________.

    4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

    4.3. В случае причинения вреда здоровью персонала (работникам), выполняющего операции на электрооборудовании, в результате неправильной работы электрооборудования, сбоев в работе электрооборудования, работе на неисправном оборудовании, «Подрядчик» несёт материальную ответственность перед «Заказчиком», в размере прямого ущерба причинённого здоровью персонала, размер которого установлен государственными органами либо решением Суда, возложенного как обязанность возместить причинённый вред здоровью работнику «Заказчика».

    5.1. Убытки, пени, штрафы и проценты начисляются в порядке определённом гражданским законодательством, а также дополнительными соглашениями сторон.

    5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

    6.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до его окончания, а по вопросам связанным с расчётами по настоящему договору, вплоть до их исполнения.

    6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон, либо по решению суда.

    7.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, носит конфиденциальный характер и разглашению не подлежит.

    8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

    8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры разрешаются в ___________________ Суде в порядке, установленном действующим законодательством.

    9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    и заключительные положения.

    9.1. «Подрядчик» заявляет о наличии лицензии на право проведения работ, предусмотренных договором: _________________

    9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежащими уполномоченными на то представителями сторон.

    9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

    9.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у «Подрядчика», второй у Заказчика.

    10.АДРЕСА СТОРОН И ИХ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

    Профессиональное юридическое
    СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
    С НЕДВИЖИМОСТЬЮ!