Руководства, Инструкции, Бланки

спецификация для корпусной мебели образец img-1

спецификация для корпусной мебели образец

Рейтинг: 5.0/5.0 (1790 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования), 2016 - Договор оказания услуг, работ - Образцы и бланки договоров

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) ДОГОВОР
на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) №

г.______________ «___»_____________ 201__г.

______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии.

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приемки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4. Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора. Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проемы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объеме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счет.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счет вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приемка изделия оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приемке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учетом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности.

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчетов.

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения.

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

  • нарушение сроков оплаты.
  • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путем переговоров спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и подписи сторон. Найденые документы по теме «договор на изготовление мебели на заказ образец скачать»

Договор оказания услуг, работ > Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

договор на изготовление (корпусной мебели. торгового оборудования) № г. «» 201г. именуемое в дальней.

Договор купли-продажи имущества > Договор купли-продажи мебели

договор купли-продажи № г. «» 20 г. именуемое в дальнейшем «продавец», в лице. действующего на осно.

  • Договор купли-продажи мебели индивидуальным предпринимателем

    Договор купли-продажи имущества > Договор купли-продажи мебели индивидуальным предпринимателем

    договор купли-продажи мебели г. «» 20 г. именуемый в дальнейшем «продавец», действующий на основании.

    Учредительные договоры, уставы > Образец. Образец заявления на изготовление штампа и печати

    получитьп аспорт серииn, выдан20г. приложения: 1. решение о регистрации (свидетельство). 2. устав (учредительный договор ). 3. эскиз печати и штампа в двух экземплярах. руководитель предприятия подпись

    Договор купли-продажи имущества > Договор розничной купли-продажи мебели

    договор розничной купли?продажи мебели № г. «» 20 г. именуемое в дальнейшем «продавец», в лице. дей.

  • Образец заявления на изготовление круглой мастичной печати и углового штампа

    Учредительные договоры, уставы > Образец заявления на изготовление круглой мастичной печати и углового штампа

    т гражданина (фамилия,имя и отчество) проживающего по адресу: заявление ""1991 г. прошу вас дать разрешение на изготовление для моего крестьянского хозяйства, являющегося юридическим лицом, круглой мастичной печати и уг- лового штампа. крестьянско.

  • Образец. Заказ на ремонт или заточку инструментов (приспособлений). Форма № мб-3

    Документы делопроизводства предприятия > Образец. Заказ на ремонт или заточку инструментов (приспособлений). Форма № мб-3

    тверждена постановлением госкомстата ссср от 28.12.89 nо. 241 +-+ (предприятие, организация) код по окуд +-+ заказ на ремонт или заточку инструментов (приспособлений) +-+ номер дата цех корреспондирующий счет срок документасостав-.

  • Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений

    Договор строительства, строительного подряда > Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений

    договор подряда № «»20 г. индивидуальный предприниматель. зарегистрированный в едином государственном реестре инд.

    Договор оказания услуг, работ > Договор на изготовление печатной продукции

    договор на изготовление печатной продукции г. «» 20 г. 1. стороны «», именуемое в да.

    Договор оказания услуг, работ > Договор на изготовление и установку наружной рекламы

    договор на изготовление и установку наружной рекламы г. "" 200 г. именуем в дальнейшем (наименование предприятия) ре.

  • Типовой договор подряда на ремонт жилого помещения (бытовой заказ ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 01.02.1965 № 181)

    Договор бытового подряда > Типовой договор подряда на ремонт жилого помещения (бытовой заказ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 01.02.1965 № 181)

    утвержден постановлением совета министров рсфср № 181 от 1 февраля 1965г. типовой договор подряда на ремонт жилого помещения (бытовой заказ ) г. ""200 г. (наименование предприятия, производящего ремонт).

  • Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции

    Договор оказания услуг, работ > Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции

    договор № г. «»201 г. именуемое в дальнейшем "исполнитель", в лице. действующего на основании.

  • Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)

    Договор поставки товаров, продукции > Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)

    учения акта сдачи - приемки работ. поставщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены. 8. если при приемке работ будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий технич.

  • Договор оказания услуг по изготовлению программного продукта

    Договор оказания услуг, работ > Договор оказания услуг по изготовлению программного продукта

    договор на оказание услуг № г. "" г.

  • Типовой договор подряда на строительство жилого или нежилого помещения (бытовой заказ ) (утвержден Постановлением СМ РСФСР от 1 апреля 1981 г. № 187)

    Договор строительства, строительного подряда > Типовой договор подряда на строительство жилого или нежилого помещения (бытовой заказ) (утвержден Постановлением СМ РСФСР от 1 апреля 1981 г. № 187)

    утвержден постановлением совета министров рсфср от 1 апреля 1981 г. № 187 типовой договор подряда на строительство жилого или нежилого помещения (бытовой заказ ) г. ""200г. (наименование организации.

    Похожие документы Договор на изготовление печатной продукции
  • Договор на оказание и оплату услуг по содержанию коттеджного поселка
  • Договор на оказание услуг по подведению коммуникаций и управления коттеджным поселком
  • Договор на содержание и техническое обслуживание средств охранной сигнализации, установленных в местах хранения личного имущества граждан
  • Договор об охране квартир и других мест хранения личного имущества граждан
  • Договор централизованной охраны мест хранения личного имущества граждан
  • Договор возмездного оказания услуг (Аутсорсинг персонала)
  • Договор возмездного оказания услуг (типовой)
  • Договор возмездного оказания услуг по покупке, аренде недвижимости (информационно – консультационное обслуживание)
  • Договор на оказание стоматологических услуг
  • Договор на оказание услуг по пошиву спецодежды для персонала государственного учереждения
  • Договор на оказание услуг по пошиву штор
  • Документы О разделе «Образцы договоров»

    Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

    Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

    Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

    Бесплатные юридические консультации:

    С-Петербург и ЛО:

    по России: 8 800 333-45-16 доб. 498

  • Другие статьи

    Спецификация на мебель образец - Полезные сведения

    Спецификация на мебель образец

    Спецификация является базовым документом для сборочных единиц и комплексов. Раздел «Документация» для комплекса например, мебельного набора из отдельно стоящих элементов может включать в себя конструкторские документы: монтажный чертёж, ведомость покупных изделий, габаритный чертёж, ведомость ссылочных документов, чертёж планов помещений. Если оформляется раздел «Документация» для комплекса то есть группы корпусной мебели, которая соединена при помощи стяжекто, как правило, туда входят конструкторские документы: сборочный, монтажный и габаритный чертежи, ведомости ссылочных документов и покупных изделий. Раздел «Документация», предназначенный для сборочных единиц, как правило, содержит сборочный, монтажный и габаритный чертежи. Сборочный чертёж обязателен в разделе «Документация» для сборочных единиц и комплексов. Раздел «Сборочные единицы» включает спецификации для всех сборочных единиц. Чтобы улучшить подбор входящей документации, в начало раздела помещают спецификации недавно разработанных сборочных единиц, а после — спецификации, взятые из других проектов в порядке возрастания обозначений. Можно не составлять спецификацию на комплекс, если есть отдельные спецификации на все единицы, входящие в состав комплекса. В раздел «Сборочные единицы» помещают изделия согласно технологической последовательности производства или сборки изделия. Так, для корпусной мебели вначале записывают составные части корпуса к нему относятся вертикальные, горизонтальные и задние стенкиа после — дверцы, полки и ящики. Для мягкой мебели сначала указывают основание, боковины и спинку, потом — мягкие элементы сиденья и спинки и др. Для некоторых видов мебели можно не делать спецификации на отдельные части сборочных единиц к примеру, для подстолья стола или каркаса стула. Тогда дают выноски для позиций и записывают эти детали в разделе «Детали». «Детали» содержит чертежи деталей. Сначала вносят чертежи деталей, входящих в спецификацию, а потом — взятые из других проектов. Если детали не имеют чертежей, то в спецификацию вносят их наименования. Вариантами в конструкторской документации мебели являются взаимозаменяемые равнозначные составные части изделия, которые не могут повлечь за собой изменение внешнего вида изделия в целом. Пример этого — ящики, ручки, петли и бруски. Они могут иметь небольшие отклонения в форме, технологии изготовления, различных конструктивных элементах и материалах. Детали, не требующие создания чертежей, можно разделить на три группы. Первая — это детали с разными простыми формами сечения, не требующие последующей обработки. Их размеры, шероховатость поверхностей и предельные отклонения указываются на сборочных чертежах. Вторая группа — несложные по конфигурации соединения в частности, щитов, настилов, основ брусков, облицовок. И третий вариант — когда деталь имеет большие размеры и сложную конфигурацию и соединяется с менее сложными деталями. В этом случае на сборочных чертежах указывают все размеры и остальные данные, необходимые для производства и контроля основной детали.

    Материалы по теме

    Спецификация мебели образец - последние обновления

    Спецификация мебели образец

    Так, для корпусной мебели вначале записывают составные части корпуса к нему относятся вертикальные, горизонтальные и задние стенки. а после — дверцы, полки и ящики. Повышение квалификации, переподготовка на уровне высшего образования. Их размеры, шероховатость поверхностей и предельные отклонения указываются на сборочных чертежах. Поставщик вправе в рамках настоящего Договора оказывать Покупателю дополнительные услуги на безвозмездной основе, в том числе: транспортные услуги, работы по сборке поставленного по настоящему Договору Товара 2. Но он находится очень далеко от нашего дома, и везти туда пылесос довольно сложно. Поставщик окажет услугу по доставке мебели по адресу Заказчика в г. Нет при ликвидации правопреемника. Также довожу до Вашего сведения, что при неисполнении перечисленных требований Вами добровольно, я буду обращаться в суд, и предъявлять дополнительные требования.

    Если позиция не доставлена, то дата не проставляется, делается запись «не доставлено» и проставляются подписи сторон. Если детали не имеют чертежей, то в спецификацию вносят их наименования. Сначала вносят чертежи деталей, входящих в спецификацию, а потом — взятые из других проектов. Царапины находятся на видном месте и носить такие туфли я уже не смогу. В случае, если Заказчик не выполнит свои обязательства по п. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

    За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. Квитанция о сдаче обуви в ремонт копия.

    Пример спецификации кухонной мебели. etbuce

    Раздел «Сборочные единицы» включает спецификации для всех сборочных единиц. Чтобы улучшить подбор входящей документации, в начало раздела помещают спецификации недавно разработанных сборочных единиц, а после — спецификации, взятые из других проектов в порядке возрастания обозначений. Сначала вносят чертежи деталей, входящих в спецификацию, а потом — взятые из других проектов. Сроки, предусмотренные настоящим Договором, автоматически продлеваются на время национальных праздников и каникул изготовителя и Поставщика, а также на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Я заказывал шкаф-купе домой, по своим размерам, с 50% предоплатой. В случае, если Заказчик не воспользуется возможностью предоставления услуг Поставщиком по п. Указанный дефект возник вследствие производственного брака, а не из-за того, что обувь неправильно носили.

    Если взаимоприемлемое решение не будет найдено, то Сторона, несогласная с действиями другой Стороны, направляет ей письменную претензию. ХХ месяца ХХХХ г. Ведь после покупки правила использования и хранения товара ни я, ни третьи лица, ни непреодолимая сила не нарушали. Считаю, что он намеренно ввел меня в заблуждение и обманным путем пытался получить с меня сумму, которая превышает стоимость оказываемых услуг. Разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров, решаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. Риск признания договора незаключенным объяснять надо? При приемке работ ХХ. ОБРАЗЦЫ ПРЕТЕНЗИЙ, ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНЗИЯ о расторжении договора купли-продажи и возмещении уплаченной суммы в связи с недоброкачественностью товара Мною ХХ июня 2010г.

    Расширению Перечень не подлежит.

    Чертежи мебели на заказ - Технолог Мебели

    Технолог Мебели

    Работа мебельщика — это определенный порядок из многочисленных действий на которые уходит очень много времени. Не каждый мебельщик может позволить разделение труда в силу большой конкуренции, либо из-за не хватки подготовленных специалистов. Основным видом нашей деятельности является разработка технической документации для производства корпусной мебели как индивидуальной, так и серийной — Чертежи мебели на заказ. Начиная от офисных тумбочек и столов, заканчивая технически сложной встроенной мебелью и торговым оборудованием оригинального дизайна.

    Что получают наши клиенты:

    • Частные лица ЗНАЧИТЕЛЬНО экономят на мебели! С нашей документацией каждый может заказать в мебельной фирме своего города распил и сверловку, а затем собрать изделие самостоятельно так же по нашей схеме сборки!
    • Компании не имеющие свой штат технологов, либо в связи с загруженностью могут заказать полный пакет документов для производства мебели.

    Мы работаем с ПО Базис-Мебельщик, bCAD и предоставляем нашим клиентам качественную конструкторскую документацию для производства мебели .

    • Спецификация заготовок с размерами и уже готовых деталей с учетом кромки.
    • Чертежи сверловки каждой детали (по системе 32 мм.)
    • Расчет использованный материалов кв.м2, пог.м. количество фурнитуры
    • Схема сборки изделия
    • Карты раскроя

    Отдельная услуга: Дизайн проект

    Сроки: 2-5 рабочих дней

    Стоимость определяется индивидуально, в зависимости от сложности проекта, для уточнения присылайте на почту эскиз с размерами и детальным описанием. В среднем 100р. = квадратный метр, т.е. стоимость чертежа изделия на один лист лдсп составляет 500р. Работаем по предоплате, принимаем QIWI, ЯндексДеньги, перевод на банковскую карту.

    Пример чертежа мебели (Шкаф-купе):

    Заказывая у нас индивидуальный чертеж мебели. вы получаете полную технологическую карту для производства, в которую входит спецификация, чертеж каждой детали для сверловки, схему сборки изделия, расчет комплектующих и материалов. В том числе фрезерованные детали, трапеции, косорезы, пазы, радиусы и т.д. Ниже приведен пример Шкафа-купе + комод в прихожую.

    Проект Шкаф-купе в прихожую

    Образец карты кроя ЛДСП

    Мы имеем большой опыт в разработке технической документации для производства корпусной мебели, это сложный трудоемкий процесс в котором важна не скорость, а качество. От этого зависит производительность целого коллектива в цехе и конечный результат у клиента. В нашей команде трудятся профессиональные технологи, мы конструируем мебель с учетом всех нюансов производства и сборки изделия. Перед нами стоит особая задача, от нашей работы должны остаться довольными как клиенты заказавшие мебель, так и фирма заказавшая у нас чертеж. Ниже, как мне кажется, представлены наиболее интересные наши работы воплощенные «в жизнь».

    Будь с нами:

    Образец договора на изготовление корпусной мебели

    Образец договора на изготовление мебели Договор на изготовление мебели

    В данном разделе вы сможете ознакомится с договором, который мы подписываем с клиентом перед тем как принять заказ.
    Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться. Договор подписывается в двух экземплярах. Со стороны исполнителя (Мебельарт) перелагаются реквизиты, подпись директора и печать. Так же по требованию клиента ему предоставляются копии документов и сертификаты качества материала и фурнитуры.

    СПД ……. Д.М, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (Приложение 1), в дальнейшем «Мебель».
    2. Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику в собственность Мебель согласно разработанного и утверждённого дизайн проекта, в количестве и ассортименте в соответствии с эскизом (Приложение 1)и спецификацией (Приложение 2) являющимися неотъемлемой частью данного договора, а Заказчик оплатить и принять мебель.
    3. Исполнитель обязуется выполнить дополнительные услуги: доставка, монтаж, установка

    1.Общая сумма договора,( цена изготовления, фурнитуры и комплектующих,включая доставку) является договорной и составляет________________грн.(_____________________________________________________________________________________________________________гривны), Оплата производится Заказчиком путем внесения денег в кассу исполнителя.

    2.Заказчик, в момент подписания Договора, вносит предоплату 70 % от обший суммы Договора, что составляет_______________грн_____________________________________________________________________________________________(гревны), оставшиеся 30 % в размере _____________грн____________________________________________________________________________________________(гривны) вносятся Заказчиком в день доставки мебели.

    3.В случае изменения размеров мебели или условий установки общая стоимость мебели может измениться. В таком случае договор должен быть переоформлен в части обшей стоимости.

    1. Исполнитель обязуется изготовить мебель в течении 25 рабочих дней и смонтировать её на месте установки в течении 10 рабочих дней.

    1. Исполнитель доставляет мебель по адресу: _________________________________________________________________________, в согласованное сторонами время. В случае отсутствия Заказчика или его представителя, или в случае невозможности другим путём попасть на место монтажа мебели по выше указанному адресу в согласованное время, Исполнитель составляет соответствующий акт. Все последующие рейсы транспорта по доставке мебели оплачиваются Заказчиком дополнительно перед доставкой, а сроки установки изготовленной мебели, устанавливаетисполнитель в соответствии с внутренним графиком работ.

    2. В случае самовывоза готовой мебели, заказчик обязуется вывезти мебель в течение 2-х дней с момента Его оповещения по телефону со склада Исполнителя.

    1. К моменту доставки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

    - помещение должно быть очищено от строительного мусора;

    - старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

    - выполнены сантехнические работы (старая мойка и ее крепежи должны быть сняты, водопроводные и канализационные трубы подведены и заглушены), электромонтажные работы (проведена проводка, установлены коробки для розеток, проведено освещение и электричество 220В);

    - полы и стены должны быть накрыты бумагой или твёрдым картоном, для предупреждения повреждения их поверхности;

    - мягкая мебель, должна быть накрыта и защищена от случайного загрязнения;

    - температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +10 до +25 град.С;

    - относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 45 до 75 %.

    2.Установка производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

    - должны быть установлены окна и межкомнатные двери;

    - полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 градусов;

    - стены, полы и потолки должны быть выровнены, и составлять между собой угол 90 градусов;

    - стены должны быть приспособлены для крепления мебели;

    - на время проведения работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные, убраны мелкие декоративные элементы и цветы.

    3.При установке мебели в неподготовленном или плохо подготовленном помещении допускаются отклонения от первоначальной конструкции, оговоренной в договоре и эскизе (Приложение№1)т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом, несоответствие длины столешницы, стеновой панели и корпуса первоначальным размерам. После установки мебели, Исполнитель, совместно с Заказчиком, принимает решение по факту дополнительных работ, по устранению проблемных вопросов возникших по вине той или иной стороны. В случае невозможности установить мебель в данном помещении, возникших не по вине Исполнителя, Исполнитель может отказаться от выполнения монтажа, возвратив Заказчику оплаченную им сумму за установку.

    4.Установка мебели не включает в себя сантехнические, электромонтажные работы, а также работы по подключению плит, духовок и другой бытовой техники. Подключение бытовой техники, приобретенной Заказчиком вместе с мебелью, осуществляют сервисные центры на основании своих расценок. Подключение встроенной подсветки в готовом изделии к общим электролиниям, осуществляется силами заказчика, с привлечением квалифицированных специалистов.

    1. Качество мебели должно соответствовать требованиям государственных стандартов и представленным образцам, а также этическим нормам и эстетическим требованиям.
    2. В случае выявления, при контрольном обмере, недопустимой кривизны стен, неровностей пола и стен, не прямоугольность смежных стен или стен и пола Заказчик обязан устранить их за свой счет. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за качество установки мебели ( появление зазоров и щелей между мебелью и стеной, полом или потолком, установка в уровень и т.д.).
    3. Технология изготовления изделия определяется изготовителем. Наличие видимых элементов крепежа: заглушек, стяжек, технологических отверстий на корпусах и фасадах изделий, определяется изготовителем согласно технических требований к конструкции. Данное обстоятельство определяется техническими правилами изготовления мебели и финансовым ценообразованием стоимости фурнитуры, отображённым в заказе, и соответственно не может быть причиной рекламации. Особенное расположение элементов крепежа, если это не нарушает технологию изготовления изделия и влияет на его внешний вид, отражено на эскизе. Незначительные отклонения текстуры и цвета материала изделия от образца могут иметь место, в силу производственных тонкостей изготовления и не могут быть причиной рекламации. Обычно не видимые (не лицевые) поверхности изделия имеют вид соответствующий технологии изготовления, если иное не отражено на эскизе.
    4. Исполнитель предоставляет гарантию на изготовленную им мебель сроком 18 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и ухода за мебелью, а именно:

    - уход за мебелью производится специальными моющими средствами, предназначенными для разных видов материалов, согласно инструкции этого средства.

    - уход за мебелью производится мягкими материалами, без применения абразивных средств и жёстких поверхностей.

    - не допускается прямое воздействие воды на открытые участки и стыки в изделии, если они не обработаны специальными средствами, согласно технических норм завода производителя.

    1. Срок службы мебели определяется качеством фурнитуры производителя, которого выбрал Заказчик в виду своих финансовых возможностей и составляет не менее 5 (пяти) лет.
    2. Гарантийные сроки на бытовую технику устанавливаются в соответствии с их паспортными данными.
    3. При доставке и установке мебели не специалистами фирмы Исполнитель не несет ответственности за качество мебели и качество установки.
    4. Гарантия не распространяется:

    - на механические повреждения (удары, сколы, вмятины, царапины на поверхности столешниц, корпусов, фасадов, профилей и т.д.);

    - на вздутие, отслоение пленки, пятна на столешнице, корпусах или фасадах после заливания их водой, реактивами или термического воздействия;

    - на повреждение стеклянных изделий (стекла, витражи, зеркала)

    - на расходные материалы (лампочки и т.д.);

    - на фурнитуру и комплектующие, приобретенные Заказчиком самостоятельно;

    - при нарушении правил эксплуатации (изделие нельзя бить, резать, ломать, заливать водой, поджигать, использовать химические и радиоактивные элементы, другое).

    1. Приемка мебели производится Заказчиком по комплектации согласно эскиза (Прил.1) и спецификации (Прил.2) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт приема-сдачи.
    2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности только после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели. До подписания данного акта, все права собственности на данное изделия находятся у Исполнителя.
    3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установке мебели при ее приемке вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте приема-сдачи и небыли устранены Исполнителем.
    4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания акта приема-сдачи в течение 14 (четырнадцати) дней с даты изготовления по настоящему договору, мебель считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок, с переходом права собственности и всех рисков к Заказчику с момента даты изготовления.
    5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при ее приемке подлежат устранению в течение 20 (двадцати) дней с момента письменного уведомления Исполнителя.
    6. В случае не мотивированного расторжения настоящего договора, на любом этапе изготовления мебели с момента подписания настоящего договора, Исполнитель оставляет за собой право требовать с Заказчика возмещения понесённого ущерба по факту упущенной прибыли и понесенных затрат, а также не возвращать в части или полностью внесённую заказчиком предоплату. Домыслы, умозаключения и изменения личностного отношения к жизненным ситуациям, не являются причиной обоснованного расторжения настоящего договора.
    1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, установленную законодательством Украины и данным договором.
    2. Заказчик может отказаться от исполнения договора до сдачи ему мебели, только письменно известив об этом Исполнителя.
    3. За задержку изготовления мебели Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от цены выполнения работы за каждый день просрочки, но не более 30%стоимости работы.
    4. В случае задержки Заказчиком окончательного платежа более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором он выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,3% от стоимости заказа за каждый день просрочки но не более 30% от стоимости работ.
    5. В случае задержки вывоза мебели по вине Заказчика более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором с него взимается плата за хранение в размере 250 (грн.) гривен за каждый день задержки.
    6. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

    1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если причиной тому послужили наводнение, землетрясение, пожар, эпидемия и другие естественные катастрофы, или военные действия, действия правоохранительных органов, связанные с проведением проверок действия предприятия или вмешательства в личную жизнь Заказчика, а также введенные в стране новых законов, препятствующих выполнению работ.

    2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства.

    1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения его условий обеими сторонами. Договор считается исполненным после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели.
    1. После подписания договора стороны не имеют права вносить изменения, кроме тех, которые возникли после контрольного обмера и являются производственно-технической необходимостью. В исключительных случаях эскиз проекта может быть пересмотрен. В таком случае договор должен быть оформлен заново.
    2. Любые изменения, дополнения к настоящему договору осуществляются только по письменному соглашению обеих сторон.
    3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
    4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним должны разрешаться, по возможности, путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются в суд по месту нахождения ответчика и разрешаются в установленном законом порядке
    5. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

    Свидетельство ААБ 790802