Договор поручительства (трехсторонний: поручитель обеспечивает обязательство должника перед кредитором, ответственность поручителя субсидиарная, должн

1.1. В соответствии со ст. 361 Гражданского кодекса РФ Поручитель обязуется перед Кредитором другого лица, а именно Должника, отвечать за исполнение им обязательства в полной мере по кредитному договору N _____ от "__"___________ ____ г. (в дальнейшем - "Кредитный договор") на сумму _____ (__________) рублей со сроком погашения _______________ с начислением _____% годовых за пользование кредитом, _____% годовых за просрочку возврата кредита. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора.

1.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, в частности, за уплату процентов, возмещение убытков и уплату неустойки.

1.3. Должник выплачивает Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в сумме _____ (__________) рублей.

1.4. Указанное в п. 1.3 настоящего Договора вознаграждение выплачивается Поручителю в течение _____ дней после подписания Сторонами настоящего Договора.

2.1. В случае нарушения Должником взятых на себя обязательств по Кредитному договору Кредитор в течение _____ дней извещает Поручителя об этом. Извещение Поручителю направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером по адресу регистрации по месту жительства Поручителя, указанному в настоящем Договоре. Извещение также считается полученным Поручителем, если оно будет доставлено любым из вышеназванных способов по месту нахождения Поручителя, отличному от адреса, указанного в настоящем пункте.

2.2. В случае неисполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору Кредитор имеет право списать с расчетного счета Поручителя соответствующие суммы в безакцептном порядке.

2.3. Поручитель обязан в течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора уведомить обслуживающий его банк о предоставленном Кредитору права на списание соответствующих сумм в безакцептном порядке.

2.4. Обязательства, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, должны быть исполнены Поручителем в течение _____ дней со дня получения извещения от Кредитора, указанного в п. 2.1 настоящего Договора.

2.5. К Поручителю, исполнившему обязательство Должника по Кредитному договору, переходят все права Кредитора по этому обязательству (Кредитному договору).

3.1. Поручительство прекращается с прекращением всех обязательств Должника по Кредитному договору.

3.2. В случае исполнения обязательств Должником Поручитель извещается Кредитором путем направления Поручителю письменного извещения в течение _____ дней с момента исполнения Должником своих обязательств.

3.3. Поручительство прекращается также в случае истечения его срока, изменения Кредитного договора, влекущего увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия, без согласия Поручителя.

3.4. Поручительство прекращается по истечении срока действия настоящего Договора, если для поручительства не установлен в условиях настоящего Договора иной срок действия.

4.1. Поручитель несет перед Кредитором субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченного настоящим поручительством обязательства. Если Кредитор предъявит иск к Поручителю, последний обязан привлечь Заемщика к участию на своей стороне в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

4.2. Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

4.3. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора, Поручитель уплачивает Кредитору штраф в размере _______________ за каждый день просрочки.

4.4. Выплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его тремя Сторонами.

7.2. Настоящий Договор действует в течение _______________ (или: до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему) и прекращает свое действие "__"___________ ____ г.

7.3. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего Договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) настоящего Договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок на тех же или иных, определенных Сторонами, условиях.

7.4. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или дополнен в период его действия.

7.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор поручительства

Договор поручительства №_______/____

г. __________________ «___» ______________ 20___ г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, и __________________, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице ____, действующего на основании _______, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется солидарно отвечать перед _________(далее – Кредитор) за исполнение __________________________________________________________________ (далее - Должник) обязательств по Государственному контракту № _____________ от «__» _______________ на выполнение работ по ______________________________________________________ на участке федеральной автомобильной дороги _______________________ км ___ - км _____. протокол __________ № от «____» ___________ 2010 г. (далее – Государственный контракт), в пределах суммы обеспечения равной __________________________________ рублей.
1.2. Ответственность Поручителя наступает в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств вытекающих из государственного контракта № _____________ от «____» ________________, включая, но не ограничиваясь, следующими основаниями ответственности:
- неисполнение обязательств по ремонту/содержанию автомобильной дороги км _____ - км ______ ___________________________ (указывается наименование дороги по Государственному контракту) (в том числе нарушения сроков (как конечного, так и промежуточных) выполнения работ, установленных Государственным контрактом, а также нарушение сроков совершения иных действий (в т.ч. предоставления документов), предусмотренных государственным контрактом, неисполнение гарантийных обязательств Должника по государственному контракту);
- неуплата Должником процентов, штрафов, неустойки, других мер ответственности, предусмотренных Государственным контрактом и действующим законодательством;
- невозмещение судебных издержек по взысканию долга, а также убытков, причиненных Кредитору в ходе исполнения Государственного контракта;
- неисполнение Должником обязанности по возврату выданного ранее аванса по Государственному контракту;
- невозмещение иных убытков Кредитора;
1.3. Подписывая настоящий договор, Поручитель подтверждает, что все условия Государственного контракта № _____________ от «____» ________________ ему известны, порядок исполнения обязательств Должника (подрядчика) по государственному контракту ему понятен, разъяснений не требует и принимается Поручителем.
1.4. Кредитор и Должник вправе вносить в Государственный контракт изменения и дополнения, о чем Поручитель может быть уведомлен Должником. Изменения и дополнения в Государственный контракт не освобождают Поручителя от обязательств по данному договору.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Поручителя:
2.1.1. Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором солидарно с Должником за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по государственному контракту № _____________ от «____» ________________, в пределах суммы обеспечения, указанной в п. 1.1. настоящего договора;
2.1.2. Поручитель обязан в трехдневный срок в письменной форме с приложением соответствующих документов уведомить Кредитора об изменениях в учредительных документах, местонахождения, руководителя, а также об изменениях, дополнениях, расторжении настоящего договора;
2.1.3. Поручитель обязуется безусловно исполнить обязательства, перечисленные в п. 1.1. 1.2. настоящего договора в течении 10-ти календарных дней с момента получения от Кредитора письменного требования о неисполнении Должником принятых по государственному контракту обязательств и об исполнении поручительства. Данные требования могут быть направлены Кредитором заказной почтой, телеграфом, а также с применением факсимильной и иной связи;
2.1.4. Поручитель не вправе без согласия Кредитора в одностороннем порядке отказаться от принятых на себя обязательств по настоящему договору или изменить его условия;
2.1.5. В случае выполнения Поручителем обязательств по настоящему договору, Поручитель приобретает право требования к Должнику в полной сумме уплаченных Кредитору денежных средств. В этом случае Должник отвечает по заявленным требованиям Поручителя в установленном законом порядке всем принадлежащим ему имуществом, включая имущественные права;
2.1.6. Поручитель обязан в момент подписания настоящего договора приложить к настоящему договору прошитые, скрепленные печатью Поручителя и подписью уполномоченного лица Поручителя копии документов: бухгалтерский баланс Поручителя на последнюю отчетную дату, сданную в налоговый орган в установленном порядке, учредительные документы Поручителя, документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Поручителя, в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2.2. Права и обязанности Кредитора:
2.2.1. Кредитор вправе требовать от Поручителя исполнения обязательств Должника по Государственному контракту в случаях, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Государственным контрактом, настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

3. Действие договора (поручительства)
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты, указанной в преамбуле договора. Прекращение поручительства (окончание срока действия договора) определяется расчетным методом: дата окончания работ по Государственному контракту, увеличенная на три года.
3.2. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке не допускается.
3.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон в случаях, предусмотренных законодательством, путем подписания дополнительного соглашения, подписанного представителями сторон настоящего договора, при условии предварительного письменного согласования соглашения с Кредитором.
3.4. Действие настоящего Договора прекращается:
- по окончании срока действия поручительства (срока действия настоящего договора);
- в иных, предусмотренных законом, случаях.

4. Ответственность сторон. Порядок рассмотрения споров
4.1. Если другая ответственность не установлена условиями настоящего договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем принятых по настоящему договору обязательств, Кредитор вправе взыскать с Поручителя, а Поручитель безусловно и незамедлительно (в срок, не превышающий 5 (пять) дней) обязан уплатить по требованию (претензии) Кредитора пени в размере 0,3 % от цены (стоимости работ) государственного контракта № ___________ от «____» ______________ за каждый день просрочки исполнения обязательств Поручителем.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров
4.4. В случае не достижения сторонами согласия по спорному вопросу, вопрос подлежит рассмотрению, в Арбитражном суде Хабаровского края.

5. Заключительные положения
5.1. Во всех иных, не предусмотренных настоящим договором случаях стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны заявляют и гарантируют, что настоящий договор был надлежащим образом согласован и заключен сторонами в соответствии с их уставными документами, внутренними актами и требованиями законодательства (в том числе федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), и образует собой действительное и юридически значимое обязательство сторон, и может быть обращен к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и действующим законодательством;
5.3. При толковании и применении положения настоящего договора являются взаимосвязанными и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других положений настоящего договора.
Наименования разделов и пунктов настоящего договора приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование условий настоящего договора.
5.4. Всего настоящий договор содержит с учетом приложений ___ (____________) листов.
5.5. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах: один экземпляр передается Кредитору, один – Поручителю, один - Должнику. В случае обнаружения противоречий и разногласий в тексте договора, экземпляр Кредитора имеет приоритет (большую юридическую силу) при установлении и толковании условий настоящего договора.

Приложения:
1. копия бухгалтерского баланса Поручителя на последнюю отчетную дату, сданную в налоговый орган в установленном порядке.
2. копия учредительных документов Поручителя;
3. копия документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Поручителя.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Договор поручительства между гражданами - образец 2016 года

Поручительство является одним из способов обеспечения обязательств, взятых на себя конкретным лицом. Факт данной сделки фиксируется специальным договором, который составляется между двумя сторонами.

В верхней части договора, как всегда, указывается следующая информация о представителях сторон:

Далее формулируется суть: конкретный гражданин взял у другого гражданина денежную сумму (указывается в рублях) на определенный период времени (срок указывается). Затем прописывается, что поручитель ручается за то, что долг будет возвращен в полном объеме и в установленный срок. Поручитель берет на себя обязанность в случае невозврата своевременно займа, сообщить заемщику о необходимости это сделать. Если это невозможно, он возвращает долг сам, в течение определенного количества дней.

После этого заимодавец, получивший свои деньги, предоставляет поручителю заемное обязательство с указанной заемной суммой, для того чтобы тот потребовал потраченные им деньги обратно у заемщика.

Договор составляется в тех экземплярах, один из них подлежит хранению в нотариальной конторе. Стороны указывают свои реквизиты:

• адрес регистрации места жительства, индекс;
• паспортные данные;
• контактный телефон.

Подписав договор, каждая сторона соглашается с его условиями.

Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?

Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

1. Гр. проживающий по адресу. занял у гр. денежную сумму рублей сроком до « » года.
2. Я, гр. ручаюсь перед гр. за возврат ему долга в сумме рублей в указанный в п.1 договора срок.
3. Если в указанный выше срок долг в сумме рублей гр. не будет возвращен, гр. обязан сообщить об этом гр. который в течение дней после получения такого сообщения обязуется выплатить эту сумму гр.
4. Я, гр. получив от гр. заемную сумму рублей, обязуюсь передать ему заемное обязательство гр. с надписью на нем о получении этой суммы от гр. для осуществления последним права обратного требования к гр. о взыскании уплаченных им рублей.
5. Договор составлен в трех экземплярах. Экземпляр настоящего договора хранится в делах нотариальной конторы и по одному экземпляру выдается участникам договора.

• Адрес регистрации:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• Паспорт серия, номер:
• Кем выдан:
• Когда выдан:
• Подпись:

• Адрес регистрации:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• Паспорт серия, номер:
• Кем выдан:
• Когда выдан:
• Подпись:

Договор поручительства образец трехсторонний

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Понятие
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ч. 1 ст. 361 ГК РФ).

Особенности договора
1. Договор заключается между кредитором и поручителем (ч. 1 ст. 361 ГК РФ). Возможно составление трехстороннего договора поручительства - между кредитором, должником и поручителем.

Внимание! Договор поручительства, заключенный между должником и поручителем, также будет действителен, если на документе будет отметка кредитора о принятии поручительства (п. 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве).

2. Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства (ст. 362 ГК РФ).
3. По общему правилу поручитель отвечает солидарно с должником (ст. ст. 322 - 325 ГК РФ). В договоре или законе может быть предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (п. 1 ст. 363, ст. 399 ГК РФ).
4. Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем (ч. 2 ст. 361 ГК РФ).

Существенные условия
Это условия, обязательные для договоров данного вида. Без них договор будет считаться незаключенным (ст. 432 ГК РФ).

Существенными условиями являются:
- сведения о лице, за которого выдается поручительство (ч. 1 ст. 361 ГК РФ);
- сведения об обязательстве, по которому предоставлено поручительство (ст. 361 ГК РФ).

Не являются существенными условиями:
- условие о сроке поручительства. Поручительство прекращается, если кредитор в течение года с момента, когда обязательство должно быть исполнено, не предъявит иск к поручителю (п. 4 ст. 367 ГК РФ).

Внимание! Условие о том, что поручительство действует до фактического исполнения основного договора, не имеет юридической силы. В таком случае считается, что срок поручительства не установлен, и применяются правила п. 4 ст. 367 ГК РФ (п. 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве).

Важные детали
В договоре может быть предусмотрено ограничение ответственности поручителя (п. 2 ст. 363 ГК РФ, п. 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве ).

Внимание! Вы можете получить юридическую помощь на нашем сайте прямо сейчас.

Профессионалы в области права готовы оказать вам помощь в консультации и написании любого документа. Чтобы получить такую помощь, достаточно заполнить расположенную ниже форму.

Что нужно помнить при составлении юридического документа

Приступая к составлению нужного вам юридического документа, необходимо понимать, что вы будете составлять не просто письмо другу или знакомому, а официальный документ, который имеет свою особенную, определенную законодательную форму. Если же вы чувствуете, что у вас не хватает юридических знаний, чтобы написать такой документ и правильно сформулировать свои требования, обращайтесь за помощью. Наши юристы помогут вам составить исковое заявление, заявление в суд либо иной документ по всем правилам, согласно всем тонкостям действующего законодательства. Составленный документ точно не останется незамеченным в нужной инстанции. На сайте содержится большое количество образцов.

Для чего нужны образцы и как ими правильно пользоваться

Необходимость обращения в суд возникает тогда, когда право физического либо юридического лица нарушено и у этого лица отсутствует иной способ для его защиты помимо обращения в суд, если законом не предусмотрена альтернатива.

Вы решили обратиться в суд. У вас есть два варианта: первый найти специалиста; второй составить исковое заявление (заявление) в суд самостоятельно. В первом случае все достаточно просто, нужно оплатить работу специалиста и получить юридическую услугу в виде готового искового заявления. Во втором случае сложнее.

Написание искового заявления в суд потребует от вас не только владение терминами права, но и еще знание актуального (действующего) законодательства. Если у вас этого нет, то вам понадобятся образцы, шаблоны, типовые формы, имеющиеся на нашем сайте.

Надо помнить, что образцы исковых заявлений бывают разного содержания. Одни могут быть изготовлены в форме шаблона (типовой формы), другие в виде реальных исковых заявлений. Шаблон искового заявления, как правило, не содержит детального описания обстоятельств, послуживших для обращения в суд. Эти обстоятельства составителю заявления предлагается вписать в содержание искового заявления самостоятельно. Однако сделать без соответствующей подготовки это не просто. В случае если вам не удается правильно составить исковое заявление на основе шаблона, то вы смотрите образцы исковых заявлений с готовым содержанием.

Рассмотрим все на примере. Вам нужно составить исковое заявление в суд о взыскании долга. Поисковая система нашла множество образцов. Возьмем образец искового заявления о взыскании долга по договору займа. У вас имеется расписка должника, но должник не желает добровольно без суда возвращать долг. Нужно подавать исковое заявление в суд о взыскании денег по расписке. Образец, который вы нашли, выполнен в форме шаблона. С такого шаблона достаточно сложно составить содержательное исковое заявление. В этом случае вам нужно обратиться к образцу, изготовленному на основе реального искового заявления, каковым является вот этот образец искового заявления о взыскании долга по договору займа . Во втором случае, составленный Вами образец искового заявления в суд о возврате долга, будет полностью соответствовать процессуальным требованиям, а значит, будет принять судом к рассмотрению с первого раза.

Договор поручительства: составляем правильно

Поручительство - один из самых распространенных способов обеспечения исполнения обязательства. Использование конструкции поручительства существенно сокращает риски кредитора, связанные с неисполнением должником своих обязательств. Договор поручительства позволяет обеспечить как денежное, так и неденежное обязательство, как обязательство, которое существует на момент заключения договора, так и обязательство, которое возникнет в будущем.

По общему правилу, договор поручительства - это договор между поручителем и кредитором, но возможно и заключение трехстороннего соглашения с привлечением должника. Независимо от того, какая модель договора поручительства выбрана сторонами, к его заключению и проверке необходимо подходить максимально внимательно.

Как и в предыдущей статье, давая рекомендации, мы будем использовать алгоритмы предлагаемые программой Конструктор договоров. представляемой правовой системой КонсультантПлюс.

В преамбуле договора необходимо указать наименование сторон, кто является кредитором, а кто поручителем, а также указать лиц, уполномоченных действовать от их имени при заключении договора. Обращаем внимание на то, что с 01 сентября 2014 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, затронувшие раздел, посвященный юридическим лицам. Одно из наиболее заметных изменений касается появления новых категорий публичных и непубличных акционерных обществ. Учитывая внесенные в закон изменения, целесообразным будет указание в договоре на то, является ли акционерное общество публичным.

При выборе двусторонней модели договора поручительства, необходимо учитывать, что в договор не могут включаться положения, устанавливающие обязанности для должника. Если стороны приняли решение заключить трехсторонний договор поручительства, то в договоре также указывается наименование должника и лицо, уполномоченное действовать от его имени.

Договор поручительства представляет собой соглашение сторон, по которому поручитель обязуется отвечать перед кредитором другого лица (должника) за исполнение должником его обязательства полностью или в части. Таким образом, в данном разделе договора стороны описывают обязательство, исполнение которого гарантирует поручитель. Если на момент заключения договора поручительства обеспечиваемое обязательство еще не возникло (основной договор еще не заключен кредитором и должником), то стороны должны указать это, так как при отсутствии прямого указания предполагается, что стороны обеспечивают уже существующее обязательство. Данный вопрос является особенно актуальным, если должника и кредитора связывает несколько обязательств. В данном разделе стороны обязательно указывают характер договора, исполнение обязательств по которому обеспечивается. Необходимо учитывать, что стороны могут обеспечить поручительством не только денежное обязательство, но и неденежное, например, обязательство подрядчика по договору подряда. Если должник не исполнит обязательство в натуре, кредитор вправе потребовать у поручителя только денежную компенсацию, однако сам поручитель может предложить исполнение обязательства в натуре.

Стороны должны согласовать, полностью или частично обеспечивается исполнение обязательства, а также обеспечивается ли поручительством исполнение должником обязательств, связанных с основным (например, уплата неустойки, процентов и т. д.) В договоре необходимо указать, что поручитель ознакомлен с договором, исполнение обязательств по которому обеспечивается. В случае, если должник является стороной договора поручительства, целесообразно указать, что он обязуется передать поручителю текст основного договора.

Один из самых важных вопросов при заключении договора поручительства касается характера ответственности поручителя. Стороны могут согласовать, как солидарную, так и субсидиарную ответственность поручителя. Солидарная ответственность должника и поручителя выгодна кредитору, так как для предъявления требования к поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного обязательства, кредитор не обязан обращаться к должнику с требованием об исполнении. Поручитель же наоборот заинтересован в установлении субсидиарной ответственности, так как в данном случае до обращения к поручителю кредитор обязан предъявить требование к должнику.

По своей сути, дача поручительства представляет собой услугу, оказываемую поручителем должнику. В связи, с чем допустимо установление платы за дачу поручительства. Если должник является стороной договора поручительства, то в договоре необходимо согласовать размер вознаграждения, а также порядок его уплаты. Необходимо обратить внимание, что оплату можно производить как путем перечисления денежной суммы поручителю, так и в неденежной форме: оказание услуг, выполнение работ, а также любое иное встречное предоставление.

В данном разделе договора целесообразно согласовать условие о включении НДС в вознаграждение поручителя. При отсутствии указания на включение НДС в вознаграждение, поручитель вправе потребовать от должника уплату суммы НДС сверх выплаченного вознаграждения.

Поручитель и должник вправе в любой момент изменить размер вознаграждения на основании соглашения сторон. Однако стороны могут установить в договоре допустимость изменения размера вознаграждения в одностороннем порядке. Необходимо учитывать, что одностороннее изменение размера вознаграждения возможно только в случае, когда поручитель или должник осуществляют предпринимательскую деятельность. Если предпринимательскую деятельность осуществляет только одна из сторон, то право на одностороннее изменение может быть установлено только для стороны, которая предпринимательскую деятельность не осуществляет. Стороны согласовывают основания и условия одностороннего изменения размера вознаграждения. Целесообразно устанавливать, на сколько может измениться цена по сравнению с первоначальной. Данная мера направлена на защиту интересов должника и поручителя, так как должник не заинтересован в увеличении размера вознаграждения, а поручитель, в свою очередь, - в уменьшении размера вознаграждения.

В данном разделе договора стороны должны согласовать порядок исполнения поручителем обязательства за должника, если последний нарушил условия основного договора, исполнение которого обеспечено поручительством. Если кредитор предъявляет требование к поручителю об исполнении обязательства за должника, по общему правилу, поручитель вправе выдвигать против кредитора все возражения, которые мог бы выдвинуть в данном случае должник. Например, он может ссылаться на пропуск срока исковой давности или на ненадлежащее исполнение кредитором встречного обязательства. Однако в договоре стороны могут согласовать, недопустимость использования поручителем некоторых возражений, например, возражения о возможности зачета требований кредитора к должнику против требований должника к кредитору. Включение подобного рода условий в договор поручительства невыгодно поручителю, так как ограничение на использование определенных возражений не действует для должника и в случае обращения поручителя к должнику должник сможет использовать их для защиты.

Также в разделе, регулирующем порядок исполнения договора поручительства, сторонами решается вопрос о том, в какой срок поручитель должен исполнить требование кредитора, а также, переходят ли к поручителю права кредитора по основному договору, если он исполнил обязательство за должника. В соответствии со статьей 365 Гражданского кодекса РФ, по общему правилу, к поручителю переходят права кредитора, поэтому если стороны хотят исключить переход прав, они должны прямо указать это в договоре. Несомненно, такое положение крайне выгодно должнику и серьезно ущемляет интересы поручителя.

Целесообразно указать в договоре на информационные обязанности должника и кредитора перед поручителем. Так, на кредитора может быть возложена обязанность передать поручителю документы, удостоверяющие требования кредитора к должнику, если поручитель исполнит обязательство за должника. На должника, в свою очередь, может быть возложена обязанность уведомить поручителя о факте исполнения обязательства.

Стороны определяют момент вступления договора поручительства в силу. Необходимо обратить внимание, что допустимо включения в договор поручительства условия, при наступлении которого договор вступит в силу. Условие должно быть таким, чтобы было неизвестно, наступит оно или нет, однако при этом условие должно быть реальным, т. е. недопустимо указывать в качестве условий события, в отношении которых известно, что они не наступят. Если данное требование не исполнено, то договор поручительства вступает в силу с момента его заключения.

В данном разделе необходимо согласовать срок, на который дается поручительство. Данное требование обусловлено тем, что поручитель должен точно знать, за исполнение какого обязательства и в течение какого периода времени он отвечает. Если стороны не согласовали срок в договоре, то кредитор вправе предъявить требование к поручителю об исполнении обязательства за должника в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. При этом недопустимо определение срока, на которое дано поручительство, путем указания на событие, в отношении которого неизвестно, наступит оно или нет.

Возможно, также, определить основания для досрочного прекращения поручительства. К таким основаниям, в частности, может относиться прекращение или изменение основного договора, недействительность или незаключенность основного договора, предъявление кредитором к должнику требования о досрочном исполнении обязательства.

В данном разделе Стороны согласовывают размер и характер ответственности кредитора, должника и поручителя за неисполнение обязательств, возникших из договора поручительства. Необходимо оговориться, что данные меры ответственности не связаны с неисполнением должником основного договора. Так, в договор поручительства может быть включена неустойка за нарушение должником обязанности по уведомлению поручителя об исполнении обязательства или за просрочку внесения вознаграждения поручителю. Однако в данном договоре не должна устанавливаться ответственность за неисполнение должником обязательства, обеспечиваемого поручительством.

Неустойка также может быть предусмотрена для поручителя и кредитора. Среди нарушений, которые могут быть допущены поручителем, основным является нарушение срока исполнения требования кредитора. В данном случае речь идет о самостоятельном нарушении условий договора поручительства поручителем, а следовательно, поручитель впоследствии не вправе взыскать с должника суммы, уплаченные в качестве неустойки. Для кредитора также может применяться такая мера, как неустойка, например, если кредитор не исполняет свою обязанность по уведомлению поручителя об исполнении обязательства или не передает документы, удостоверяющие требование к должнику.

В данном разделе стороны определяют порядок разрешения возникающих противоречий. Стороны вправе предусмотреть претензионный порядок рассмотрения споров по договору поручительства, установив сроки и порядок направления и рассмотрения претензий.

Стороны определяют подсудность споров, связанных с заключенным договором поручительства. Необходимо учитывать, что договором поручительства не регулируется вопрос о подсудности споров, возникающих между должником и кредитором по основному договору. Однако, как правило, подсудность споров по договору поручительства совпадает с подсудностью, установленной в основном договоре. Данный способ определения подсудности является наиболее обоснованным, так как большинство споров, возникающих в связи с обеспечением исполнения обязательства поручительством, тесно связано с обеспечиваемым обязательством. Часть споров может быть передана на рассмотрение третейскому суду. Представляется, что установление различной подсудности для отдельных споров по договору поручительства не является рациональным.

В заключительных положениях указывается порядок направления юридически значимых сообщений (писем, претензий). Целесообразно использовать способы направления, позволяющие подтвердить факт получения сообщения. Но в настоящее время участники гражданского оборота активно используют такой способ, как направление сообщений на электронную почту контрагента. В таком случае в договоре необходимо указать, что стороны согласовали, что подобный способ взаимодействия допустим. Во избежание споров в договоре необходимо прямо указать адреса электронной почты, на которые могут направляться юридически значимые сообщения. При этом для особо важных сообщений, например, требований кредитора к поручителю об исполнении обязательства за должника, разумно использовать традиционные способы направления (заказным письмом с описью вложения или посредством вручения соответствующего сообщения под роспись поручителю).

В заключительных положениях не указывается срок действия договора и момент его вступления в силу, так как данные вопросы целесообразно рассмотреть в самостоятельном разделе, регулирующем вопросы, связанные со сроками.

Получить полностью составленный договор, аналогично вышеуказанным этапам, можно использовав программу КонсультантПлюс «Конструктор договоров».

Автор благодарит юрисконсульта ОАО "ИФЗ" Надежду Брагинец за помощь в подготовке материала.

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и исправим её.