Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу.

• произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками « ».
• предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
• провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
• выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

• выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
• по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;
• по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;
• предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни. На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;
• предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
• принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

3.3.Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочий день до начала проведения конкретных работ.

4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.

4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. в установленном порядке.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.

7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора.

7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Договор монтажа кондиционера образец - вопрос решен

Договор на установку кондиционера, договор на монтаж сплит-системы скачать бесплатно, акт. Договор на монтаж, установку кондиционеров. Ооо леон групп - качественный ремонт. Договор на установку кондиционеров. Для юридических и физических лиц желающих. Расходные материалы для монтажа кондиционеров. Типовой договор сервисного обслуживания.

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели. Образец договора на обслуживание кондиционеров в москве, договор типовой на обслуживание. Оконный кондиционер gree gjc 09 aa-e3mnc1a акция - 20. Договор на монтаж (образец) договор. Договор на установку кондиционера наша компания осуществляет установку кондиционеров в.

Договор на монтаж. Примера и образца заполнения. По монтажу кондиционеров. Договор на выполнение работ по установке кондиционера. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства провести монтаж, пуско-наладку и. Для юридических и физических лиц желающих устанавливать кондиционер по договору и безналичному расчету выложен договор на нашем сайте.

Договор на установку и покупку кондиционера бланк

Договор на монтаж и установку кондиционеров. Договор на монтаж и установку кондиционеров документ, четко определяющий сроки выполнения работ, стоимость, оговаривает месторасположение блоков климатической системы. Нередко требует дополнения в виде разрешения компетентных органов на установку внешнего блока на фасаде здания, имеющего культурную, архитектурную, историческую ценность. Договор г. Москва 2014 г. _ именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице действующей. Г. Москва _ 2012 г. ООО, в лице Генерального директора действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и ООО _ в лице Генерального директора _, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора, подрядчик обязуется передать в собственность.

Обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ;. Обеспечивать в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности;. Уведомить в письменной форме Заказчика в случае задержки срока выполнения работ;. соблюдать чистоту и порядок, включая уборку мусора после выполнения работ;. Предоставить список сотрудников, данные для прохода на территорию Заказчика для выполнения работ;. Своевременно устранять. 8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору. 8.8. В случае нанесения по вине Исполнителя порчи, ущерба Объекту, и/или результату работ Исполнитель возмещает Заказчику нанесенный ущерб в полном объеме. Степень ущерба и сумма компенсации устанавливаются комиссией, состоящей из представителей сторон и фиксируются Акто). Explore, more. Договор подряда. На поставку и монтаж кондиционеров. Г. Самара _ 201_ г. ОАО «Самаранефтехимпроект именуемое в.
Ответственность сторон. 8.1. В договор на установку и покупку кондиционера случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору за каждый день просрочки. 8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных электронном работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик. 8.5. В Случае, указанном в п.7.6. На установку и монтаж кондиционера заключен другой договор с Подрядчиком российского с использованием при монтаже материалов договор на установку и покупку кондиционера Подрядчика, оплата по. Договор на монтаж и установку кондиционеров документ, анкеты четко определяющий сроки выполнения работ, стоимость, оговаривает месторасположение. 446, вопрос, разъясните пожалуйста, по какому косгу надо оплачивать приобретение кондиционера (сплит-системы) бюджетным учреждением, если в условиях договора на поставку (приобретение) нет установки и монтажа и предметом договора является приобретение кондиционера. На установку и монтаж кондиционера заключен другой договор с Подрядчиком с использованием при монтаже материалов Подрядчика, оплата по которому предполагается после монтажа по косгу 226. С одной стороны, кондиционеры отнесены в соответствии с окоф к бытовым приборам и надо учитывать как основные средства, с другой стороны в п.99 Инструкции 157н сказано, что оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки относится к материальным запасам. К оборудованию, требующему монтажа, относится. Действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. Договор поставки товара с монтажом г. _ _ г. ООО _ (далее Поставщик) в лице действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице _ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1 Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность _ (товар) с монтажом их по адресу: согласно счету и счету-фактуры, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить в сроки, в объеме и ассортименте, в соответствии с согласованными сторонами заявками. 2. Порядок и сроки поставки. 2.1. Товар передается-принимается на основании товарных накладных, подписанных уполномоченными лицами сторон. С.В. Ильюшина» извещает о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку и установку кондиционеров в помещениях ОАО. Образец общего а ооо в ворде готовый - Даже Браунинг Голд и Беретта Урика тяжелее. Hunter_78 15:06По поводу мушки. Она у меня не снимается, я так понял образец общего а ооо в ворде готовый что вы хотите поставить люминисцентную, честно говоря у меня был опыт использования данного девайса и честно говоря не совсем этот опыт был удачный, поподробнее. Года 3 назад купил себе.
Читать далее.
Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2011 год с кодами - Зарегистрировано в Минюсте РФ г. N 22599. В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций (за исключением кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений) и в соответствии с Положением о Министерстве финансов пояснения к бухгалтерскому балансу за 2011 год с кодами Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от г. N 329.
Читать далее.
По авансовым платежам по земельному налогу - С прошлого года плательщики земельного налога не сдают в налоговые инспекции расчеты по авансовым платежам. Соответствующие изменения были внесены в ст. 398 НК РФ. Федеральным законом от 229-ФЗ. Однако отмена квартальных расчетов потребовала корректировки декларации по земельному налогу, что и сделала ФНС. России, утвердив приказом от ММВ- новую форму. О том, существенно ли отличаются новый.
Читать далее.
Доврнсти в акредитовний центр сертифкац ключв - Acskidd gov ua ifin ua рестрац сертифкац ключв;. В прохождении. Центров рядом с.
Читать далее.

Договор на выполнение работ по установке кондиционера 2016 - образец

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства провести монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха: __________________________, именуемых в дальнейшем СКВ, на объекте Заказчика _________________, расположенном по адресу: г. __________________________________ (далее по тексту "Объект").

1.2. Подрядчик выполняет работы собственными (и/или: привлеченными) силами.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора (Приложение N _).

2.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.

2.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (или: _____________________________________________).

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Подрядчику в _________________ срок со дня подписания настоящего договора до начала производства работ:

- строительную площадку (Объект), что включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников и исполнителей на стройплощадку в течение всего срока выполнения работ.

3.1.2. Осуществить приемку работ и конструкций в соответствии со СНиП.

3.1.3. Назначить Рабочую комиссию для приемки выполненных работ в течение _______________, с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче, а также организовать работу этой комиссии в соответствии со СНиП.

3.1.4. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, в размерах, установленных в пункт 2.1 настоящего Договора.

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством в соответствии со СНиП. Сдать Заказчику работы в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию Объекта.

4.1.2. Совместно с Заказчиком подписывать акты о приемке работ.

4.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

4.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарных мероприятий и охране окружающей среды в объемах, необходимых для производства работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а при завершении работ - окончательную, уборку строительной площадки в объеме работ по настоящему Договору.

4.1.6. Вывезти в _____ срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных по Договору работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь.

4.1.7. Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в срок до _____ дней или в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания акта приемки работ.

6.1. Дата начала выполнения работ "___" __________ ____, дата окончания выполнения работ "___" __________ ____. Подрядчик обязуется начать работы в течение _______ дней с момента перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предоплаты.

7.1. Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ.

7.2. Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором.

7.3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере ___% от суммы Договора за каждый день просрочки.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается ____ месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на ____ по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на _________;

10.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ___________;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ___________;

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.

11.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Образцы договоров на поставку и монтаж кондиционеров

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.

• Предмет договора;
• Сроки и условия поставки и монтажа;
• Сумма и порядок расчетов;
• Упаковка, сертификаты и гарантия;
• Ответственность сторон;
• Форс-мажорные обстоятельства;
• Споры и арбитраж;
• Прочие условия;
• Реквизиты сторон.

В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Первая сторона поставляет кондиционеры, вторая получает и производит оплату.

Вторая статья конкретизирует сроки поставки с момента получения предоплаты (или полной оплаты). Оговаривается возможность частичной поставки кондиционеров, а также кто именно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает.

Утверждается процедура приемки-сдачи установленного оборудования, дата поставки.

Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия внешнего вида, количества и спецификации оборудования. А также действия при несоответствии.

Указывается стоимость оборудования, валюта, содержание НДС и иных налоговых сборов. Отдельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС).
Если предполагается поэтапная оплата, расписываются суммы, соответствующие каждому из этапов, а также сроки оплаты.
Согласно договору поставки и монтажа кондиционеров поставщик передает покупателю все счета (оригиналы) в оговоренной письменно форме.

В образце договора на поставку кондиционеров упоминается наличие сертификатов Российской Федерации, копии которых, заверенные у нотариуса, будут переданы покупателю вместе с кондиционерами в момент приемки.

Оговаривается качество кондиционеров, которое должно подпадать под технические нормы РФ.

Договор упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование (на предпочтительном языке).

Качество упаковки должно соответствовать принятым нормам для климатического оборудования.

Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения.

Перечисляются дополнительные услуги, например, консультативные, оказываемые поставщиком, а также срок их действия.

Оговаривается продление гарантийного срока в случае ремонта.

В образце договора поставки кондиционеров должны быть перечислены меры, предпринимаемые одной из сторон, при несоблюдении другой стороной условий договора.

В том числе указывается сумма пени за каждый день просрочки платежей или поставки оборудования.

Оговариваются условия расторжения договора и его порядок. А также порядок получения неустойки одной из сторон, ее размер.

Перечисляются форс-мажорные обстоятельства и действия одной из сторон при их наступлении.

При появлении спорных вопросов обе стороны попытаются договориться самостоятельно. Если это невозможно, привлекается арбитражный суд.

В этом разделе определяются сроки действия договора и дата его окончания. Количество образцов договора поставки кондиционеров, наличие приложений и спецификаций.

Договор на установку кондиционера, договор на монтаж сплит-системы скачать бесплатно, акт выполненных работ на установку кондиционера, гарантийный тал

Наталья, 14 января 2016, 15:27

Здравствуйте, Александр! Как и обещала - напишу отзыв, надеюсь он поможет людям выбрать установщиков и ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К ВАМ.

РАМЕНЧАНЕ И ЖУКОВЧАНЕ! Не тратьте свое время зря обзванивая установщиков кондиционеров и приглашая их на осмотры - все это сделали мы с мужем, и поверьте, лучше и профессиональнее, а также адекватнее специалистов, чем здесь в Раменском районе нет. Мы уже два раза обращались сюда с интервалом в 2 года, а также рекомендовали знакомым, и все остались довольны и ценой и, особенно, качеством. Здесь вас точно не обманут и не разведут, Александр все очень понятно и подробно объясняет - что, как, куда и сколько. Сами кондиционеры работают нормально, ничего нигде не утекает и не обмерзает. Мастера приятные люди, приезжают в назначенное время, работают слаженно и аккуратно, мусора после них нет.
ЛЮДИ! НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ДОРОГУЮ РЕКЛАМУ!

ВОТ ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ОТЛИЧНЫЕ РЕБЯТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НИМ!
УДАЧИ ВАМ И ВАШЕЙ КОМАНДЕ, АЛЕКСАНДР! СПАСИБО ЗА РАБОТУ, С ВАМИ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ОБЩАТЬСЯ!

Светлана, 26 мая 2015, 14:50

Решил поставить себе сплит.На сайт USCLIM привел случай.Почитал отзывы,посмотрел цены,созвонился с Александром и договорились о монтаже.Монтаж был проведен 06.12.14. и занял по времени чуть менее 3 часов.Александр монтировал спллит один! А,как человек работает,приятно посмотреть-аккуратно,без суеты,пыли,ни одного лишнего движения!Установил все ровно и красиво.Проверили сплит-работает!Александр,большое Вам спасибо за установку.Удачи и побольше заказов.

Олег, 29 ноября 2014, 16:51

25 ноября монтажник Володя установил нам 2 кондиционера Самсунг. Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, мы всем довольны, большое спасибо. Особенно радует, что установка кондиционеров обошлась нам дешевле, чем мы ожидали. Продолжайте в том же духе, и поздравляем с наступающеи весь ваш коллектив.

Ирина и Андрей, Люберцы, МО, 12 ноября 2014, 12:42

7 ноября 2014 нам установили кондиционеры монтажники этой компании. Нам все понравилось, особенно то, что ребята работали быстро, порядка 4 часов на все ушло и все за собой убрали, так как будто ничего и не было (я боялась, что придется разгребать мусор и пыль). Визуально все сделано аккуратно, особенно там где короба примыкают к внутреннему блоку подогнали, наверное, с точностью до миллиметра и трасса, которая на улице прикреплена к стене и плотно обмотана. Даже муж оценил, особенно сравнивая с тем, что у соседей. Конечно время покажет, как будут работать кондиционеры, но пока мы очень довольны, что обратились именно сюда. Благодарим и желаем удачи и роста.

Андрей, Чугунова 15 Раменское, 24 октября 2014, 16:04

Доброго времени суток всем интересующимся! В настоящее время делаю ремонт в новой квартире и заказал закладку трассы под 2 кондиционера в кухню и спальню. Ситуация не без проблем получилась, много где приценивался, много кто приезжал на осмотр, но Александр с этого сайта произвел самое лучшее впечатление и у него получилась самая дешевая цена из предложенных. Также я сэкономил на штробе, так как штробил я сам. Затем в установленное время приехал Александр и сделал закладку. Весной куплю кондиционеры и будет завершающий этап. В целом, впечатление от общения приятное, видно, что он професионал своего дела. Надеюсь, что второй этап пройдет также хорошо. Очень порадовала цена, так как у некоторых конкурентов была ровно в два раза выше. Рекомендую, имхо.

Светлана (Раменское, Молодежная, 27), 18 сентября 2014, 12:02

Выражаем благодарность Александру и его монтажнику Денису за качественную и оперативную установку нашего кондиционера. Хочу отметить, что услуги и кондиционеры в данной фирме существенно дешевле, чем у конкурентов. Хотим пожелать вам процветания и удачи! Спасибо от всей нашей семьи!

Образцы договоров на монтаж кондиционеров - заявления для любых целей

В образце контракта на поставку кондюков упоминается наличие сертификатов русской федерации, будут переданы покупателю вкупе с кондюками в момент приемки, копии которых, заверенные у нотариуса. Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. А также деяния при несоответствии. Статьи контракта на поставку кондюков. Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия наружного вида, количества и спецификации оборудования. Сроки и условия поставки и монтажа. Пожалуйста, проверьте корректность введенного вами адреса URL. В договоре на поставку и установка кондюков дается точное обозначение модели кондюка, период поставки и стоимость. Контракт упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование на предпочтительном языке. 1-ая сторона поставляет кондюки, 2-ая получает и производит оплату. Сумма и порядок расчетов. Раздельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость ндс. В данной нам статье контракта поставки и монтажа кондюков оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Форс - мажорные происшествия. Также проверьте, чтоб в ссылке не содержалось излишних пробелов и двоеточий. Указывается стоимость оборудования, валюта, содержание ндс и других налоговых сборов. Предмет договора; сроки и условия поставки и монтажа; сумма и порядок расчетов; упаковка, сертификаты и гарантия; ответственность сторон; форс - мажорные обстоятельства; споры и арбитраж; остальные условия; реквизиты сторон. Согласно договору поставки и монтажа кондюков поставщик передает покупателю все счета оригиналы в оговоренной письменно форме. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения. Оговаривается возможность частичной поставки кондюков, а также кто конкретно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает. Заблаговременно обговоренные условия понижают опасности для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для торговца и покупателя.

Образцы договоров на монтаж кондиционеров

Группа: Пользователь
Сообщений: 5
Регистрация: 05.04.2012
Пользователь №: 14208
Спасибо сказали: 2 раз(а)

образцы договоров на монтаж кондиционеров