Рейтинг: 4.7/5.0 (1884 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
ДОГОВОР ПОДРЯДА N ______
на изготовление изделия из комплектующих заказчика
(оплата в у.е.; с предоставлением подрядчиком образцов)
г. _________________ "__"__________ ____ г.
_________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик" (зарегистрирован и действует на основании законодательства РФ), в лице ____________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик" (зарегистрирован и действует на основании законодательства ___________), в лице ____________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Результат работ или изделие - _____________________.
2. Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов, независимо от формы их представления.
3. Конфиденциальная информация - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, доступ к которой (публикация) ограничивается в соответствии с договором или соглашением.
4. __________________ (иные определения, используемые в Договоре).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение N 1) изготовить на своих производственных мощностях и своими силами изделия в количестве _________, используя материалы Заказчика, указанные в п. 2.2 Договора, и передать их в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Каждое готовое изделие передается в следующей комплектации: _________________.
1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика (иное может быть предусмотрено Договором).
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
2.1. Для изготовления изделий Подрядчик использует материалы, предоставляемые Заказчиком. На момент подписания Договора Подрядчик передает Заказчику ________ штук готовых изделий в качестве образцов.
2.2. Заказчик в течение ______ дней с момента подписания настоящего Договора по накладной (форма N М-15, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а) передает Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора.
2.3. При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.
2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала.
2.5. Если результат работы не был достигнут либо изделия оказались с недостатками, которые делают их непригодными для использования Заказчиком, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.
2.6. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
2.7. Если в процессе работы образуются отходы, то они передаются Заказчику по акту.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена работ по изготовлению одного изделия по Договору составляет ____ (_________) условных единиц, в том числе НДС - __% (______ у.е.).
3.2. Общая цена Договора составляет _____ (_______) условных единиц.
3.3. Одна условная единица эквивалентна ______ по курсу ЦБ РФ на день оплаты выставленного Подрядчиком счета.
3.4. Цена Договора остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока его действия.
3.5. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.
3.6. Оплата производится в рублях путем безналичного перевода указанной в п. 3.2 Договора суммы денежных средств на счет Подрядчика.
3.7. Общая цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
4. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.1. Готовые изделия передаются одной партией.
4.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности партии изделий за ____ дней до передачи.
4.3. В течение ____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной на складе Подрядчика. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.
4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения товара на складе Подрядчика.
4.5. При обнаружении недостатков в изделиях Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику и отмечает их в акте.
4.6. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) (иное может быть предусмотрено Договором).
4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки изделий скрытые недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ____ дней по их обнаружении.
4.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.
4.9. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение ____ дней за счет цены Договора. В случае задержки Заказчиком вывоза принятых им готовых изделий со склада Подрядчика свыше установленного срока оплата за хранение таких изделий составляет _____ (________) руб. в ________, в том числе НДС - _____ (_________) руб.
4.10. При уклонении Заказчика от получения готовых изделий со склада более месяца срока хранения Подрядчик вправе при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать готовые изделия по любой цене, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.
4.11. В случае невозможности продать готовые изделия иным лицам в порядке, установленном п. 4.9, Подрядчик вправе утилизировать изделия за счет Заказчика.
5.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, и аналогичным параметрам образцов, переданных Заказчику в соответствии с п. 2.1 Договора.
Дополнительные требования по качеству: ______________________.
5.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
5.3. Изменения в конструкции и дизайне готовых изделий и какие-либо иные отклонения от предоставленных образцов допускаются только по взаимному письменному согласованию сторон.
6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.
6.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ________________ и на упаковку: __________________.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. _________. Применимое право - законодательство Российской Федерации.
7.3. По вопросам, не урегулированным Договором и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
9.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по изготовлению изделий по настоящему Договору в следующие сроки:
9.1.1. Срок начала работ: __________________.
9.1.2. Срок окончания работ: ___________________.
9.2. Указанные сроки выполнения работ могут быть изменены в случаях ______________________ в следующем порядке: ___________________.
9.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредоставление материала, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
9.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в п. 9.3, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
10.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему готовых изделий отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (иное может быть предусмотрено Договором).
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
11.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Текст и условия Договора являются конфиденциальными.
11.5. Договор подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.
г. Москва ___ ___________ 201__ г.
ОАО «_________________» (сокращённое наименование - ОАО «__________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «_________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________. действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению__________________.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ (_____________________ тысяч) рублей 00 коп, включая НДС – ________ (______________________ тысяч) рублей 00 коп.
2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.
3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления работ по Договору для приемки не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми в полном объеме.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора возмездного оказания услуг в соответствии с действующим законодательством.
6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения какого-либо спора, Стороны приложат все усилия для его урегулирования в досудебном порядке.
6.2. Если какой-либо спор не будет разрешен в течение 21 (двадцати одного) календарного дня, с даты получения письменной претензии соответствующей Стороной, противоположная Сторона имеет право для обращения в Арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Типовой бланк и образец договора оказания услуг по изготовлению продукции размещен для свободного скачивания в прикрепленном документе.
Договор поставки – это регулятор взаимоотношений поставщика и покупателя. Объектом договора выступает продукция различного предназначения. В договоре устанавливаются две основные составляющие: стоимость услуги и срок ее выполнения. Кроме того, здесь учитывается задействованность каждой из сторон и их ответственность друг перед другом.
В договоре должны найти свое отражение:
Договор определяет, в чем состоит имущественная ответственность и что следует за ее нарушение. Если имеет место недопоставка продукции или ее просрочка, отвечает за это поставщик, выплачивая покупателю регулируемую договором неустойку – фиксированный процент от стоимости всей продукции. Если же продукция некачественная или не соответствует техническим характеристикам, поставщику предстоит выплатить штраф покупателю. Размер штрафа прямо пропорционален плохому качеству такой продукции.
Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?
Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты
Бланк договора поставки продукции (изделий) Образец договора поставки продукции (изделий) (заполненный бланк) Скачать Договор поставки продукции (изделий)Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Договор поставки продукции (изделий) №в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ1. 1. На основании согласованного графика поставок от « » года. Поставщик обязуется изготовить и поставить в гогду, а Покупатель принять и оплатить в количестве и сроки согласно графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.
1.2. Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать .
3. ЦЕНЫ И СУММА ДОГОВОРА3.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по ценам прейскуранта №. утвержденного по согласованной цене со сроком действия до « » года.
3.2. Тара и упаковка в цену поставляемых изделий не входят и оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту.
3.3. Сумма поставки по настоящему договору составляет рублей копеек.
4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ4.1. Отгрузка производится транспортом грузовой скоростью. Поставка продукции иногородним получателям осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.
4.2. Минимальной нормой отгрузки является .
5. ТАРА И УПАКОВКА5.1. Продукция должна упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ6.1. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем .
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА7.1. Настоящий договор вступает в силу с « » года и действует до « » года.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ8.1. Заказчик обязан для изготовления изделий в срок оформить передачу «Поставщику» фондов на или отгрузить наличия в сроки, ассортименте и количестве согласно прилагаемой к договору спецификации, которая является его неотъемлемой частью. В случае задержки выделения фондов или передачи сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикДобавлено в закладки: 0
Согласно общему правилу поставка товаров производится поставщиком при помощи передачи (отгрузки) товаров покупателю, которая является стороной договора поставки, или лицу, которое указано в качестве получателя в договоре.
Когда договором поставки предусматривается право покупателя давать указания поставщику о передаче (отгрузке) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), передача (отгрузка) товаров производится поставщиком получателям, которые указаны в отгрузочной разнарядке.
Содержание отгрузочной разнарядки и ее срок направления поставщику покупателем определяются договором. Когда срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусматрвиается, она обязана быть направлена поставщику не позже, нежели за 30 дней от наступления времени поставки.
Доставку товаров осуществляет поставщик при помощи отгрузки их транспортом, который предусмотрен договором поставки, и на условиях, которые определены в договоре. В ситуациях, когда в договоре не определяется, каким типом транспорта или на каких условиях осуществляют доставку, право выбора типа транспорта или определения условий поставки товаров принадлежит поставщику, когда другое не проистекает из закона, других правовых актов, существа обычаев или обязательства делового оборота.
Договор поставки может предусмотреть получение товаров получателем (покупателем) в месте выборки товаров (нахождения поставщика).
Когда срок выборки не предусматривается договором, выборка товаров получателем (покупателем) должна проводиться в разумный срок после получения информации от поставщика о готовности товаров (статья 510 Гражданского Кодекса РФ).
Покупатель, осуществляя выборку товаров, должен провести осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, когда другое не предусматривается законом, другими правовыми актами или не проистекает из существа обязательства.
Соответственно со статьей 515 Гражданского Кодекса РФ нсвыборка получателем (покупателем) товаров в срок, установленный договором поставки, а при отсутствии в разумный срок после получения данных от поставщика о готовности товаров дает право отказаться от выполнения договора поставщику или потребовать оплаты товаров от покупателя.
Вместе с общими обязанностями Гражданский Кодекс РФ устанавливает для покупателя добавочные обязанности по ответственному хранению и принятию товара. Так, соответственно со статьей 513 Гражданского Кодекса РФ получатель (покупатель) должен выполнить все нужные действия, которые обеспечивают принятие товаров, которые поставлены соответственно с договором поставки. Товары, принятые получателем (покупателем) необходимо осмотреть в срок, который определен законом, другими правовыми актами, обычаями делового оборота или договором поставки, в этот же срок необходимо проверить число и качество товаров, которые приняты в порядке, который установлен законом, другими правовыми актами, обычаями делового оборота или договором, о выявленных недостатках товаров или несоответствиях письменно и незамедлительно уведомить поставщика. При получении от транспортной организации поставленных товаров получатель (покупатель) должен проверить соответствие товаров данным, которые указаны в сопроводительных и транспортных документах и принять данные товары от транспортной организации с выполнением правил, которые предусмотрены законами и другими правовыми актами, которые регулируют деятельность транспорта.
Статья 514 Гражданского Кодекса РФ устанавливает обязанность получателя (покупателя) по ответственному хранению товара, от которого он может отказаться — «когда получатель (покупатель) соответственно с законом, другими правовыми актами или договором поставки отказывается от товара, переданного поставщиком, он должен обеспечить сохранность данного товара (ответственное хранение) и уведомить незамедлительно поставщика».
Поставщик должен вывезти товар, который принят получателем (покупателем) на ответственное хранение, или в разумный срок распорядиться им. Когда поставщик не распорядится в этот срок товаром, покупатель имеет право продавать товар или возвратить поставщику. Необходимые расходы, которые понесены покупателем ввиду принятия товара на ответственное хранение, продажей товара или его возвращением продавцу, подлежат возмещению поставщиком. Вырученное от реализации товара при этом передается поставщику, вычитая причитающееся покупателю.
Форма договора поставкиГражданский Кодекс РФ не имеет специальных указаний в отношении формы рассматриваемого договора, потому для ее определения нужно руководствоваться общими правилами в отношении формы правовых гражданских сделок (глава 9 Гражданского Кодекса РФ). Так, соответственно со статьей 161 Гражданского Кодекса РФ форма договора поставки должна быть письменной. Но если его сторонами являются граждане-предприниматели, а сумма сделки не больше 10 наименьших размеров оплаты труда, договор можно совершать и в устной форме.
Расторжение, заключение, изменение договора. Порядок оформления договора поставки регламентируют общие положения Гражданского Кодекса РФ для договоров, которые заключаются по свободному усмотрению сторон. В согласии с последним выбор контрагента, определение условий договора производится сторонами самостоятельно или при помощи проведения торгов.
Наряду с этим есть некоторые особенностей, которые определяются отношения сторон в период, который предшествует оформлению договора, в ситуации, когда при оформлении договора меж сторонами появились разногласия по его отдельным условиям. Соответственно статьей 507 Гражданского Кодекса РФ их смысл сводят к тому, что сторона, которая проявила инициативу в оформлении договора (оферент) и получившая предложение от потенциального контрагента о согласовании условий, которые предложены в оферте, должна установить определенность во взаимоотношениях сторон.
В течение 30 дней от дня получения встречной оферты (встречного предложения), когда другой срок не устанавливается законом или соглашением сторон, первоначальный оферент обязан принять меры по урегулированию разногласий (согласованию необходимых условий договора) или уведомить письменно другую сторону об отказе от его оформления. Когда в указанный срок начальный оферент не принял мер для согласования условий договора и контрагента не уведомил об отказе от договора и тем самым лицу, которому оферта адресована. причинил убытки, которые вызваны уклонением от согласования условий договора, то убытки необходимо возместить.
Односторонний отказ от выполнения договора поставки (частично или полностью) или его одностороннее изменение допускают при существенном нарушении договора какой-либо стороной (пункт 1 статьи 523 Гражданского Кодекса РФ). Нарушение договора поставки поставщиком при этом предполагается существенным в ситуациях:
Нарушение договора поставки покупателем предполагают существенным в ситуациях:
Договор аренды квартиры
Договор дарения автомобиля
Договор на куплю-продажу квартиры
Договор подряда возмездного оказания услуг
Договор дарения доли квартиры
Договор дарения (квартиры после смерти)
Договор дарения имущества
Договор дарения денежных средств
Договор дарения дома
Договор дарения земельного участка
Договор дарения квартиры
Договор аренды нежилого помещения
Договор аренды жилого помещения
Договор социального найма жилого помещения
Договор найма квартиры
Договор строительного подряда
Договор аренды земельного участка
Договор безвозмездного пользования нежилым помещением
Договор безвозмездного пользования жилым помещением
Договор аренды оборудования
Договор аренды комнаты
Договор аренды гаража
Агентский договор на оказание услуг
Договор безвозмездного пользования имуществом
Договор доверительного управления имуществом
Договор о полной материальной ответственности
Договор ответственного хранения
Договор займа между физическими лицами
Договор беспроцентного займа
Договор поставки оборудования
Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.
Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.
Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.
Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта
Подпишитесь на наши новостиСпасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.
Договор (на изготовление столярных изделий). Тюмень г. Индивидуальный предприниматель богомолов сергей юрьевич, именуемый в дальнейшем. работы, согласно прилагаемой к договору смете (приложение ) с соблюдением действующих технических условий на изготовление столярных изделий. Договор на изготовление и устройство деревянной лестницы. Столярные изделия изготовлены и предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной. Результат поиcка договор на изготовление столярных изделий. Завод по производству паркета и столярных изделий, купить в краснодаре, сравнить цены.
Я заключила договор на изготовление столярного изделия с ооо в лице его директора, заплатила аванс. Типовые нормы времени на изготовление столярных изделий рекомендуются для применения на всех предприятиях, изготовляющих столярные изделия, независимо. Особо нужно остановиться на изготовлении внутренних столярных лестниц, соединяющих обитаемые этажи (32). Зачем нужен договор на изготовление столярных изделий и мебели? Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае. При новом рассмотрении дела решением от (судья михайлова п.л.) договор подряда на изготовление столярных изделий от расторгнут. по изготовлению, отделке, и установке деревянных изделий, указанных в приложении 1, (все работы, выполняемые по настоящему договору, именуются вместе.). Изготовление лестниц, мебели, столярных изделий в тюмени.
Договор. Скачать электронную версию договора. Ооо бел-мастер. 1.3 конкретные этапы, спецификация изделий, объем и сроки выполнения работ, сроки доставки и монтажа деревянных. Установка столярных изделий. Согласно настоящему договору исполнитель обязуется оказать услуги по сборке и. На изготовление лестницы, которое является неотъемлемым приложением к. Право собственности на изделие переходит от исполнителя к. Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы. Изготовление деревянной (дуб) лестницы монтаж лестницы на объекте по адресу г. При хранении и эксплуатации столярные изделия и мебель из дерева. Второй этап-договор на изготовление столярных изделий. Фирма предоставляет заказчику образцы выбранных пород дерева и образцы финишной. Здравствуйте, нужен образец типового договора на услугу по изготовлению столярных изделий(окна).между ип и частным лицом. Можете.
Все конфигурации и приложения к истинному договору с момента подписания обеими сторонами получают полную юридическую силу и становятся его неотъемлемой частью. Гарантийный срок не распространяется на подмену деталей лестницы в связи с их естественным износом. А) для единичной продукции изготовка опытнейших образцов. 
Изготовитель обязуется приступить к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней с момента подписания заказчиком сметы (приложение 1) и поступления предоплаты на расчетный счет изготовителя.
Заказчику услуги по изготовлению изделий, наименование, свойства и набросок которого указаны в спецификации (приложение 1), а заказчик обязуется оплатить и принять обозначенные изделия. 
Приложение я (рекомендуемое) форма акта приемки установочной сррии. Акт об изготовлении контрольных образцов бетона.
эталон акта оказания услуг и приема-передачи готовой. 
Все споры и разногласия, которые могут появиться в связи с реальным контрактом, будут разрешаться методом переговоров меж сторонами. Изготовителем о повышении сметы (приложение 1), дать изготовителю соответственный ответ о доказательстве заказа либо об отказе от него. Комплектующие для лестниц по вашим размерам и набросокам!
Не уведомившая о данных событийах сторона возмещает не уведомлённой стороне убытки, причинённые таким не извещением. 
Акты об изготовлении и наладке 3-х опытнейших образцов аггот. цена и расходы по выполнению работ определяются согласно смете (приложение 1). Головной эталон изделие, сделанное по вновь разработанной рабочей. Принять выполнение работ с подписанием акта приёма передачи продукта. Изготовитель обязуется произвести работы своими силами, инструментами и механизмами. Заказчика немедля при обнаружении недочетов сказать о их изготовителю. пришествие данных событий, стороны должны подтвердить официальными справками, уполномоченных в согласовании с законом муниципальных органов либо других организаций.
