Договор на ремонт двигателя автомобиля образец - Портал документов

Главная » Постановление » Договор на ремонт двигателя автомобиля образец

17 Май 2016, 21:28

чтоб составить контракт подряда на ремонт автомобиля. Предмет контракта исполнитель обязуется по заданию заказчика производить ремонт и техническое сервис автомобилей. Техническое сервис и ремонт автомобилей.

Запасные части и расходные материалы для проведения технического обслуживания либо ремонта предоставляются исполнителем. эталон контракта строительного подряда на. В нашей базе более 5000 контрактов и документов различного нрава. Вы сможете также скачать эталон контракта на ремонт грузовиков в формате ms word оказывает услуги организациям по ремонту грузовых автомобилей, спецтехники, полуприцепов на контрактной базе.

Техническое сервис и ремонт автомобиля. контракт может быть расторгнут сторонами методом письменного извещения другой стороны, при этом стороны должны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу. После скачки файла нажмите спасибо, это помогает нам сформировывать рейтинг всех документов в базе. Подводный) у нас на веб-сайте каждый может безвозмездно скачать эталон интересующего контракта либо эталона документа, база контрактов дополняется часто. Пп перечень дефектов автомобиля n ------------------------------------------------------------------------ 1.

вовремя оплачивать работы, произведенные исполнителем, в согласовании с критериями реального контракта. Установленная в заказ-наряде цена работ является жесткой и не подлежит изменению. Закупочный акт по форме оп-5 применяется для закупки товаров у населения. Любые конфигурации и дополнения реального контракта имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде. Бланк контракта на сервис и ремонт автомобиля эталон. чтоб составить контракт подряда на ремонт автомобиля под. Все дополнения либобо конфигурации к истинному контракту действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

Претензия по некачественному выполнению работ по ремонту автомобиля, 2016 - Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии - Образцы и бланки догов

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

проживающий по адресу:_______

на некачественное выполнение работ по ремонту автомобиля

"___"___________ ____ г. я заключил с Вашей организацией договор на ремонт автомобиля марки ______________ (государственный № _________, номер двигателя ___________, номер кузова __________, номер шасси ________).

Подтверждением заключения данного договора является квитанция № _______ от "___"__________ ____ года.

В соответствии с условиями договора, я оплатил стоимость работ по ремонту в сумме _____________ (_______________________) рублей.

Ваша организация обязалась отремонтировать __________________________________

(подробно указать, какие узлы и детали по договору должна заменить, какие отремонтировать)

Однако в момент получения автомобиля я обнаружил, что ремонт произведен некачественно:

(перечислить все неполадки и другие факты неисполнения обязательств по договору)

В соответствии со ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан качественно выполнить работу по договору. Однако Ваша организация этого не сделала.

В соответствии со ст. 29 указанного Закона потребитель при обнаружении недостатков в выполненной работе вправе по своему выбору потребовать:

• безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;
• соответствующего уменьшения цены выполненной работы;
• безвозмездного повторного выполнения работы;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами.

На основании изложенного и в соответствии со статьями 4, 29 Закона РФ "О защите прав потребителя"

(выбрать одно из вышеуказанных требований ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителя")

в течение _______ дней с момента получения настоящей претензии.

В случае неудовлетворения претензии в добровольном порядке я буду вынужден обратиться за защитой свих прав в суд. В этом случае, помимо указанного в претензии требования, мною будет заявлено требование о компенсации морального вреда, причиненного нарушением моих прав (ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей").

Ответ на претензию прошу дать в _____-дневный срок с момента получения настоящей претензии.

"___"__________ ____ г. ________________/________________/

Скачать документ «Претензия по некачественному выполнению работ по ремонту автомобиля» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Считаете документ неправильным?
Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки.
Без комментария оценка не будет учтена!

Спасибо, ваша оценка учтена.
От вашей активности качество документов будет расти.

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Претензия по некачественному выполнению работ по ремонту автомобиля», а также задать вопросы. связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой. то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Претензия по некачественному выполнению работ по ремонту автомобиля»

Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Претензия по некачественному выполнению работ по ремонту автомобиля

елю (полное наименование организации, полный адрес). (ф.и.о. заявителя) проживающий по адресу: претензия на некачественное выполнение работ по ремонтуавтомобиля "" г. я заключил с вашей организацией договор на р.

Претензия о возмещении ущерба в результате повреждения автомобиля на платной автостоянке

Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Претензия о возмещении ущерба в результате повреждения автомобиля на платной автостоянке

ния транспортных средств) (наименование законного владельца поврежденного транспортного средства, адрес, телефон) претензия о возмещении ущерба в результате повреждения автомобиля на платной автостоянке «» 20г. между мною и (.

Похожие документы Претензия по продаже некачественного товара

Договор на ремонт автомобиля

Договор на ремонт автомобиля считается видом договора возмездного оказания услуг. На этот договор распространяются нормативы типового договора услуг. Предмет договора - это принятие исполнителем ответственности по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля заказчика. Исполнитель обязуется оказывать порученные ему услуги надлежащим образом и привлекать к исполнению обязанностей по договору сторонних лиц, за действия которых он несет полную ответственность. Помимо этого к списку обязанностей исполнителя относятся:

• качественный и своевременный ремонт автомобиля заказчика,
• информирование заказчика обо всех трудностях, возникших в процессе выполнения условий договора,
• несение полной ответственности за сохранность автомобиля заказчика,
• выдача гарантийного талона после проведения ремонтных работ.

При заключении договора заказчик обязан предъявить документы на транспортное средство (технический паспорт, справка-счет и прочие). Согласно договору, после ремонта, проведенного исполнителем, заказчик обязуется использовать транспортное средство, учитывая характеристики завода-изготовителя, своевременно оплачивать услуги, оказанные исполнителем, а также требовать от исполнителя качественного выполнения ремонтных работ. Заказчик имеет право использовать собственные запчасти для ремонта автомобиля, для чего составляется акт с описью принадлежащих заказчику запчастей.

Договор на ремонт автомобиля взаимодействует с такими приложениями:

• акт приемки-сдачи услуг,
• соглашение о стоимости услуг,
• заказ-наряд.

Скрепляется договор подписями обеих сторон, после чего считается вступившим в силу.

Образцы договоров

Наша компания доверяет своим клиентам и при ряде условий может передать выполненные работы по ремонту элементов топливной системы дизельного двигателя различных типов, по ремонту топливной системы автомобиля, по дефектовке деталей топливной системы до момента фактического зачисления средств на счет компании.

Для этого представителю Клиента (Заказчика) необходимо иметь при себе:

• подписанный договор и приложение к договору (если применимо);
• гарантийное письмо предприятия об оплате работ в установленный срок;
• доверенность на представителя организации на право подписания акта оказания услуг (выполненных работ);
• заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юр. лица (ОГРЮЛ);
• заверенную копию свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН);
• копию документа (решения Общества, приказа, выписку из Устава), подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор, доверенность, гарантийное письмо, копии свидетельств.

Дополнения и ограничения:

• указанный режим действует только с компанией ООО «МСК- АВТОМОДЕРН» в г. Домодедово и ее филиале в Солнечногорском районе Московской области
• перед обращением необходимо уточнить возможность получения услуги на данных условиях конкретному юридическому лицу, примерную стоимость, время обращения и иные детали по тел: (495) 585 43 21 или электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• указанное предложение не является публичной офертой и компания ООО «МСК-АВТОМОДЕРН» оставляет за собой право отказать в оказании услуг на указанных выше условиях конкретному лицу без разъяснения причин
• при обращении в другие компании просьба уточнять вопрос по контактным телефонам, указанным в разделе «Контакты». В случае подтверждения Вы можете самостоятельно изменить реквизиты Исполнителя в необходимом Вам договоре. См. раздел «Реквизиты» .

Образцы документов и порядок заполнения:

• порядок заполнения договора. СКАЧАТЬ
• ремонт узлов топливной аппаратуры (образец договора). СКАЧАТЬ
• приложение к договору по ремонту узлов топливной аппаратуры (образец). СКАЧАТЬ
• ремонт гидравлических насос- форсунок HEUI (образец договора). СКАЧАТЬ
• приложение к договору по ремонту гидравлических насос- форсунок HEUI (образец). СКАЧАТЬ
• ремонт топливной аппаратуры автомобилей (образец договора). СКАЧАТЬ
• выполнение услуг по дефектовке топливной аппаратуры Delphi (образец договора). СКАЧАТЬ
• примерное содержание гарантийного письма предприятия об оплате работ в установленный срок. СКАЧАТЬ

Будем рады видеть Вас в наших мастерских!

Техлайн -> Договор на техническое обслуживание

Автосервис «Техлайн-Авто» проводит заключение договоров на оказание услуг (выполнение работ) по корпоративному техническому обслуживанию автомобилей, автотранспорта и других транспортных средств (?типовой договор сервисного технического обслуживания, ремонта автомобилей и автотранспортных средств).

Образец договора на сервисное и техническое обслуживание автомобилей между ООО «Техлайн-Авто» и Заказчиком полностью соответствует правовым нормам законодательства Российской Федерации и публикуется в этом разделе для ознакомления.

По всем вопросам заключения договора сервисного технического обслуживания, ремонта автомобилей и других автотранспортных средств просим компании и юридические лица непосредственно обращаться в ООО «Техлайн-Авто» по указанным на сайте адресам и телефонам.

ДОГОВОР № ____________
на оказание услуг (выполнение работ)
по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств

г. Москва «___» _______________ 20_____ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ООО «Техлайн-Авто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Касаткина А.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и ремонт поврежденных транспортных средств (далее по тексту – «ТС») Заказчика, указанных в Приложении 1 Заказчик оплачивает стоимость работ на условиях настоящего Договора.
1.2. Ремонт ТС производится по адресу:

г. Москва, ул.Свободы, д31, стр.1

г. Москва, Алтуфьевское ш. д.47, стр.2

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Обеспечивать прием на ремонт ТС Заказчика в согласованном порядке и в указанный Заказчиком срок. Приступать к ремонту и оформлять служебную документацию – Заказ наряд, только после идентификации направленных ТС (VIN, номера двигателя, номера шасси, номера кузова) на основании регистрационных документов.
2.1.2. Осуществлять ремонт в объеме, указанном в Заявке на ремонт ТС,
2.1.3. Обеспечивать восстановительный ремонт ТС запасными частями, деталями и расходными материалами в согласованные с Заказчиком сроки. Запасные части, детали и материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать техническим условиям заводов-изготовителей ТС.
2.1.4. Нести в течение 1 (одного) месяца с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ гарантийные обязательства за проведенный ремонт, с бесплатным устранением обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов, связанных с проведенным ремонтом. На ремонт агрегатов (двигателя, АКПП) предоставляется гарантия 6 (шесть) месяцев. На кузовной ремонт о окраску 1 (один) год.
Примечание: Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком (Клиентом). Об использовании таких запасных частей делается соответствующая запись в Направлении на ремонт и Заказ-наряде.
2.1.5. Извещать Заказчика о сроках окончания работ не позднее, чем за 1 рабочий день до фактического окончания восстановительного ремонта.
2.1.6. В случае обнаружения скрытых повреждений, уведомлять о них Заказчика и не приступать к их устранению без получения от него согласия.
2.2. По настоящему Договору Стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.2.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации настоящего Договора.
2.2.2. По всем иным вопросам, в рамках реализации настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством, включая Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 года № 290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств
2.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. При этом Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения представителей Заказчика в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ

3.1. Основанием для начала проведения работ Исполнителем являются открытый Заказ-наряд и Акт приемки транспортного средства (по форме, определяемой Исполнителем самостоятельно), подписанные Заказчиком и Исполнителем. Подписанный Заказ-наряд является документом, подтверждающим прием-передачу ТС от Заказчика Исполнителю для выполнения работ.
3.2. Cроки выполнения работ (срок начала и срок окончания, а также промежуточные сроки в случае выполнения работ по частям в течение общего срока выполнения работ) в обязательном порядке согласовываются Исполнителем с Заказчиком.
Согласование сроков выполнения работ по ремонту ТС с Заказчиком осуществляется путем подписания Заказчиком Заказ-наряда.

3.3. При открытии Заказ-наряда в нем в присутствии Клиента Исполнителем отражаются:

а) комплектность ТС;
б) все внешние механические повреждения;
в) переданные Заказчиком или Клиентом запасные части и материалы;
г) сроки выполнения работ по ремонту ТС.

3.4. При обнаружении скрытых повреждений ТС Исполнитель с участием представителя Заказчика после осмотра скрытых повреждений на условиях, установленных п.2.2.2 настоящего Договора, составляет Акт об обнаружении скрытых повреждений ,согласовывает с Заказчиком дополнительные сроки окончания работ, о чем Исполнителем делается отметка в Заказ-наряде.
3.5. Моментом окончания ремонта ТС считается дата «закрытия» Исполнителем Заказ-наряда. Запись в Заказ-наряде о приемке Заказчиком выполненных работ является подтверждением передачи ТС от Исполнителя Заказчику. Осуществление ремонта в согласованные сроки выполнения работ и отсутствие претензий по объему и качеству ремонта подтверждаются подписью Заказчика в Акте приема-сдачи выполненных работ.
3.6. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику названный Акт, а также Заказ-наряд и Счет для оплаты ремонта ТС.
3.7. Заказчик принимает ТС в день окончания работ во время рабочего дня Исполнителя. Если Заказчик не забирает ТС в течение 3 (трех) суток после окончания ремонта, то оплата пребывания ТС Клиента на охраняемой территории Исполнителя производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, о размере которых Заказчик предварительно уведомляется при передаче ТС по Акту приемки Исполнителю.
3.8. В случае предоставления запасных частей Заказчиком (Клиентом), гарантия на восстановительный ремонт распространяется только на ремонтные работы, запасные части и используемые расходные материалы Исполнителя.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказ-наряд в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:.
4.1.1. Полный перечень выполненных работ с указанием количества нормо-часов по каждому виду работ в отдельности и общей стоимости работ в рублевом эквиваленте, с указанием стоимости одного нормо-часа по каждому виду работ.
4.1.2. Перечень использованных запасных частей, деталей и материалов с указанием их наименования, количества, стоимости по каждой позиции и общей стоимости в рублевом эквиваленте.
4.2. Исполнитель осуществляет расчет оплаты ремонта, исходя из стоимости одного нормо-часа, указанного в Приложении 2 к настоящему Договору, на все виды ремонтных работ.
4.3. Стоимость ремонта и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, которые планируется использоваться во время ремонта, указывается в составляемой Исполнителем приблизительной Смете.
Исполнитель обязан передать или направить по факсимильной связи приблизительную Смету Заказчику одновременно с передачей или направлением ему по факсимильной связи копии Заказ-наряда. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копии или факсимильной копии приблизительной Сметы должен подтвердить ее или не подтвердить. В случае ненаправления в течение вышеустановленного срока Заказчиком своих возражений по приблизительной Смете Исполнителю она считается подтвержденной Заказчиком.
Окончательно стоимость работ и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, использованных во время ремонта, отражается в Счете, направляемом Заказчику Исполнителем одновременно с Актом приема-сдачи выполненных работ и Заказ-нарядом в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком названного Акта.
4.4. Заказчик оплачивает услуги по ремонту ТС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Счета, Заказ-наряда и Акта приема-сдачи выполненных работ.
4.5. В отдельных случаях по решению уполномоченного представителя Заказчика и на основании предоставления Исполнителем Счета, Заказ-наряда на заменяемые запасные части и письма в произвольной форме с ходатайством произвести оплату восстановительного ремонта в объеме заменяемых запасных частей, Заказчик вправе осуществить предоплату заменяемых запасных частей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае причинения вреда ТС Клиента, Исполнитель компенсирует причиненный ущерб за свой счет.
5.2. В случае несвоевременной (свыше 15 (пятнадцати) рабочих дней) оплаты Заказчиком выполненных работ, Исполнитель имеет право приостановить прием в ремонт ТС Заказчика до погашения задолженности.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, включая военные действия, наводнение, землетрясение, забастовки и любые другие, непредвиденные, внешние или непреодолимые действия.
5.4. При наступлении указанных в п. 5.3. Договора обстоятельств, Сторона для которой такие обстоятельства возникли должна в течение 10 (десяти) дней письменно (факсимильно) информировать о них другую Сторону. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельство соответствующих Торгово-промышленных палат или иных компетентных органов.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении одного года.
7.2. Действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не менее, чем за 20 (двадцать) дней до окончания срока его действия.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Сторона, инициирующая расторжение, письменно (факсимильно) уведомляет другую за 20 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
7.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
8.3. Факсимильные копии документов, передаваемых от одной Стороны другой, должны подтверждаться предоставившей их Стороной подлинниками по первому требованию другой Стороны.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель: ООО «Техлайн-Авто»

Юридический адрес: 125362, г. Москва,
ул.Свободы, д.31, стр.1

Фактический адрес: 125362, г. Москва,
ул.Свободы, д.31, стр.1

ИНН 7733790810 КПП 773301001

р/с 40702810501020000679в ОАО «Банк Москвы»

к/с 30101810500000000219 БИК 044525219
Тел./Факс: 8-499-9404406

__________________ /Касаткин А.П./