Руководства, Инструкции, Бланки

договор на разработку рабочей документации. образец img-1

договор на разработку рабочей документации. образец

Рейтинг: 4.6/5.0 (1852 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор на составление проектно-сметной документации

Панель ручного поиска договоров

кол-во скачиваний: 367

ДОГОВОР
на составление проектно-сметной документации

дата и место подписания

___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с одной стороны, и ___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: _________________, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ.

1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов:
_______

1.3. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора передать Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для подготовки пакета проектно-сметной документации: ___________________.

2.1.2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Исполнителя подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации:
а) утвердить задание путем его подписания и направить Исполнителю;
б) предоставить возражения по существу.

2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю следующее содействие в выполнении настоящего договора: _________________ в следующие сроки: ____________.

2.1.5. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.

2.1.6. Не передавать подготовленную Исполнителем проектно-сметную документацию третьим лицам, за исключением лиц и/или организаций, привлекаемых Заказчиком для строительства объекта по подготовленной Исполнителем проектно-сметной документации.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика исходных данных, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего договора, подготовить задание на разработку проектно-сметной документации и передать задание Заказчику для утверждения.

2.2.2. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика утвержденного задания приступить к разработке пакета проектно-сметной документации и завершить разработку не позднее ________ с момента начала работ.

2.2.2.1. В случае получения от Заказчика возражений по существу задания согласовать с Заказчиком необходимость исправлений и/или дополнений задания.

2.2.3. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.

2.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2.5. Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ______ руб. включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить договорную стоимость работ в течение _______ банковских дней с момента получения от Исполнителя документов, перечисленных в п. 2.2.4 настоящего договора.

3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п. 2.2.4 документов не будет представлен Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок.

3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае умышленного нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. 2.2.5 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.

4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. 4.1 настоящего договора.

4.5. В случае умышленного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. п. 2.1.5 - 2.1.6 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения понесенных Исполнителем документально подтвержденных убытков.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием следующих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы: ________________________.

5.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок _______ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств, а в части обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.5, 2.1.6 и 2.2.5 настоящего договора, - бессрочно.

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

6.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего договора относятся следующие сведения: _________.

7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _________.
Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _________.

Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: ___________________ (должность, ФИО) и состоит в осуществлении следующих действий: _________.

Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _________.

7.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N _______ (факс Заказчика), N ________ (факс Исполнителя), по электронной почте ___________ (Заказчик), ____________ (Исполнитель) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 9 настоящего договора, с получением под расписку Сторонами или их представителями.
Уполномоченные представители Исполнителя: _________ (ФИО, должность).

Уполномоченные представители Заказчика: ___________ (ФИО, должность).

8.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- приложение N __ - задание Заказчика;
- приложение N __ - акт выполненных работ.

8.3. Настоящий договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Другие статьи

Образец документа

2. Предмет договора

2.2. Содержание и сроки выполнения работ и их этапов определяются календарным планом (приложение Nо. 2 к настоящему договору).

2.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ и Правительства Москвы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных по настоящему договору работ.

3.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Заказчика, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Исполнителя в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

3.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по выполнению настоящего договора.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.2. Согласовывать с Заказчиком все возникающие в процессе работы вопросы.

3.3.3. По письменному требованию Заказчика представлять ему отчет о ходе выполнения работ по настоящему договору.

3.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Исполнителя, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Заказчика в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет _________________, в том числе НДС 20% ___________

4.2. Стоимость работ, указанная в п. 4.1 договора, является предварительной и корректируется в случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы.

4.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

4.3.1. В течение 3 банковских дней со дня подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере ____% от договорной цены, т.е. ________________

4.3.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за вычетом ______% стоимости работ по этапу в счет погашения аванса в течение 3 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ или момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п. 4.4 настоящего договора.

4.4. В предмет договора не входят и не включаются в стоимость работ по договору затраты по:

- сбору исходных материалов;

- согласованию проектной документации;

- доработке проектной документации (при необходимости);

- страхованию профессиональной ответственности Исполнителя.

Такие работы выполняются по соглашению сторон на основании самостоятельного договора или дополнительного соглашения к настоящему договору и оплачиваются дополнительно.

5. Порядок ведения технического сопровождения

5.1. Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа. Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык.

5.2. Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП). Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

5.3. По результатам проверки один экземпляр комплекта чертежей Исполнитель возвращает Заказчику одобренным либо с замечаниями. Замечания даются в письменном виде с указанием конкретных несоответствий со ссылкой на существующие российские нормы.

5.4. Заказчик дорабатывает или исправляет чертежи, отвечает на все замечания в течение ____ рабочих дней, после чего представляет документацию Исполнителю на повторное рассмотрение. Исполнитель производит повторное рассмотрение в течение ____ рабочих дней и в случае, если продолжают иметь место значительные замечания, Заказчик после его уведомления организует встречу специалистов Исполнителя и Заказчика для разрешения проблем.

5.5. Если в установленный срок Заказчик не представит документацию на повторное рассмотрение или не будут сняты замечания Исполнителя по причинам, от него не зависящим, после повторного рассмотрения документации в течение _____ рабочих дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом работы текущего этапа будут считаться выполненными и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

5.6. Завершение работ по этапу подтверждается актом сдачи-приемки, который должен быть оформлен Заказчиком в течение ____________ рабочих дней с момента его предъявления. По истечении указанного срока при отсутствии замечаний Заказчика работы считаются выполненными, принятыми и подлежащими оплате.

5.7. В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения договора за вычетом авансовых платежей.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных в календарном плане, Заказчику выплачиваются пени в размере ___% стоимости работ по этапу за каждый день просрочки, но не более ___% стоимости работ по этапу.

6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по п. 4.3.2 договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более ____% от суммы долга.

7.1. По согласованию сторон производится страхование профессиональной ответственности Исполнителя.

7.2. Если страхование осуществляет Заказчик, то к моменту подписания договора он обязан представить Исполнителю копию полиса.

7.3. Если договор страхования заключатся непосредственно Исполнителем, Заказчик обязан возместить затраты, связанные с заключением такого договора, в течение _________ банковских дней с момента представления Исполнителем доказательств заключения договора и понесенных затрат.

8. Прочие условия

8.1. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами. Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по договору действительны при условии поступления на расчетный счет Исполнителя аванса в сроки, предусмотренные п. 4.3.1 договора, и своевременного представления документации на сопровождение.

8.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по пп. 4.3.1 и 5.1 договора Исполнитель соответственно переносит сроки выполнения работ по договору на период просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств.

9. Особые условия

9.1. Авторское право на разработку утверждаемой части проекта принадлежит ___________ и подлежит защите в соответствии с Законом Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".

9.2. Исполнитель не несет ответственности за недостатки разработки фирмой ________ рабочей документации, выявленные в ходе реализации проекта, а также в процессе его эксплуатации.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

К настоящему договору прилагаются:

Плейкаст «Образец договор на разработку проектной документации»

Плейкаст «Образец договор на разработку проектной документации» Образец договор на разработку проектной документации

Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому образцу договор на разработку проектной документации, указанному в ст. Договора, осуществляются в порядке, указанном в п. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Таким образом, состав строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению по договору, определен проектной документацией. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт о приемке выполненных Работ или мотивированный отказ, то Работы считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества и подлежащими оплате в соответствии с условиями Договора. При необходимости переработки или корректировки Документации по своей инициативе совместно с Подрядчиком определить объем, стоимость указанных Работ и установить сроки их выполнения и оплаты в соответствующем Дополнительном соглашении. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельствах не будет сообщено своевременно, то пострадавшая от непреодолимой силы сторона не вправе на нее ссылаться, кроме того случая, когда обстоятельство непреодолимой силы препятствует направлению такого сообщения в срок. Стороны сохраняют за собой право застраховать все виды риска, связанные с настоящим Договором включая риск связанный с форс-мажором и риск, связанный с профессиональной ответственностью как по обоюдному согласию с включением образца договор на разработку проектной документации об условиях страхования в настоящий Договор, так и в одностороннем порядке. Устранять замечания и дополнять документацию в течение 5 рабочих дней и за собственный счет после получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и состава документации до получения согласования.
Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 десяти календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение договора на выполнение работ. Оформляется Исполнителем, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Оформляется Исполнителем и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных п.
Весь типовой бланк и образец договор подряда по разработке проектной и рабочей документации предлагается для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа. Исполнитель имеет право: 5. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. На нашем сайте вы можете скачать форму договора на проектные работы, разработанную и составленную профессиональными юристами. Авторские права на разработанную по настоящему договору Документацию принадлежат Подрядчику использование ее Заказчиком в качестве основы для разработки Документации для других объектов строительства во всех случаях должны согласовываться с Подрядчиком. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Договору не производится. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

Образец договор на разработку проектной документации

Стороны договора Заказчиком может быть любое лицо. В случае несвоевременного получения исходных данных Заказчиком, он обязан предоставить копию каждого полученного документа Подрядчику в течение двух рабочих дней после его получения в порядке, предусмотренном пунктом 1.

Услуги уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления по согласованию проекта, а также стоимость государственной экспертизы проектно - сметной документации, оплачивает Заказчик. Основанием для отказа в приемке Работы является несоответствие Работы требованиям и условиям настоящего договора. Порядок расторжения Договора 14.


Подрядчик приступает к исполнению настоящего договора с момента его заключения если иное не предусмотрено условиями настоящего договора. В случае если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон - в порядке, предусмотренном действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

Разместите анонс любого плэйкаста на главной странице сайта. Это могут быть Ваши собственные работы или понравившиеся плэйкасты других пользователей сайта. Каждый анонс добавляется в начало списка анонсов и проведет на главной странице сайта не менее 2 часов. Если все свободные места уже заняты, то Ваша заявка будет добавлена в очередь и появится на главной странице при первой же возможности. Сделайте подарок друзьям и близким, порадуйте себя, представьте интересные плэйкасты на всеобщее обозрение.
Добавляя анонс, вы автоматически соглашаетесь с Правилами размещения анонсов .

Просмотр плэйкаста.
Введите ссылку или номер.

Социальная сеть Cсылка HTML-код BB-код Отправить на Email

Для отправки плейкаста, выберите социальную сеть, в которой находится ваш друг:

Договор на разработку архитектурного эскизного проекта - типовой бланк, образец примера составления

Договор на разработку архитектурного эскизного проекта

Договор на разработку архитектурного эскизного проекта

г. ____ _______________ г.

Общество с ограниченной ответственностью ООО "____", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора ____, действующего на основании Устава, и ___ "_____________________", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать архитектурный эскизный проект (далее – ЭП) здания помещениями и паркингом на земельном участке площадью ____ м2 (кадастровый номер: ____) по ул. ____ г. ____ (далее – "Объект"), выполнить иные работы, указанные в настоящем Договоре, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.


2. Стоимость и порядок оплаты работ

2.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ______________ ( ______________________________) рублей, в т.ч. НДС ___________.
2.2. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
2.2.1. аванс в размере ____ процентов от суммы вознаграждения, указанной в п.2.1. настоящего Договора, выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора;
2.2.2. ____ процентов от суммы вознаграждения, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пять) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по Договору.
2.3. Общая стоимость работ, указанная в п. 2.1 настоящего договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость привлечения третьих лиц в качестве субподрядчиков и уплату всех обязательных платежей и государственной пошлины.
2.4. Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.


3. Сроки оказания работ

3.1. Подрядчик приступает к оказанию работ по Договору с момента выполнения Заказчиком обязанности по перечислению аванса, предусмотренного п. 2.2.1. Договора и получения от Заказчика документов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.2. Общий срок выполнения работ, указанных в п.1.1 Договора составляет _____________ (_______________) календарных дней, исчисляемых с момента, указанного в п. 3.1 Договора.


4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
4.1.2. обеспечить Подрядчика доступом на строительную площадку;
4.1.3. передать Подрядчику документы, указанные в Приложении №1 к Договору.
4.1.4. выполнить иные обязательства, установленные настоящим Договором.


5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. на основе переданной Заказчиком Архитектурной концепции разработать ЭП Объекта, соответствующий требованиям законодательства РФ в объеме, не меньшем, чем уже выполнено в Архитектурной концепции.
ЭП должен состоять из следующих основных разделов:
• Ситуационный план;
• Схема генерального плана;
• Планы этажей;
• Разрезы в масштабе;
• Фасады;
• Перспектива или аксонометрия - в произвольном масштабе.
• Пояснительная записка с обоснованием архитектурно-градостроительных, инженерно-технических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, с основными эксплуатационными и объемно-планировочными показателями (вместимость, пропускная способность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, площади (К1 и К2), стоимость строительства объекта).
Дополнительные требования к Отчету уточняются Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
5.1.2. в ходе подготовки ЭП уведомить Заказчика обо всех альтернативных и целесообразных с экономической или иной точки зрения архитектурных и иных решениях, которые могут удешевить строительство Объекта или повысить его маркетинговую привлекательность, а также обо всех архитектурных решениях и иных обстоятельствах, которые могут воспрепятствовать согласованию ЭП и разработанной на его основании проектной документации в соответствующих государственных органах;
5.1.3. согласовать ЭП в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ во всех необходимых инстанциях и организациях;
5.1.4. Получить и согласовать в соответствии с ЭП необходимые Технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе, но не ограничиваясь:
• Технические условия подключения Объекта к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
• Технические условия подключения Объекта к сетям теплоснабжения;
• Технические условия подключения Объекта к сетям газоснабжения;
• Технические условия подключения Объекта к сетям электроснабжения.
Необходимость проведения дополнительных или специальных видов Технических условий уточняется Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему договору.
5.1.5. внести необходимые изменения в Архитектурно-планировочное задание на строительство Объекта, в случае необходимости, получить в Администрации г. ____ новое Архитектурно-планировочное задание.
5.1.6. провести или организовать выполнение Инженерных изысканий, указанных в Архитектурно-планировочном задании, а так же других изысканий, необходимых для подготовки проектной документации и строительства Объекта.
5.1.7. провести работы по внесению в Градостроительный план земельного участка всей информации, полученной при разработке и согласовании ЭП, Технических условий и иных сведений, в соответствии с требованиями законодательства РФ и г. ____, получить Градостроительный план земельного участка.
5.1.8. подготовить и согласовать с Заказчиком Техническое задание на проектирование Объекта (далее по тексту "ТЗ"), содержащее следующие основные данные и требования:
1) основание для проектирования;
2) вид строительства;
3) стадийность проектирования;
4) основные технико-экономические показатели объекта, требования к качеству и экологическим параметрам продукции;
5) требования к архитектурно-строительным объемно-планировочным и конструктивным решениям;
6) требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий;
7) требования к режиму безопасности и гигиене труда;
8) требования по разработке инженерно - технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
9) состав демонстрационных материалов;
10) основные проектные решения;
11) выбор материалов, изделий и конструкций;
12) выбор оборудования;
13) иные данные, в соответствии с требованиями законодательства, СНиП, рекомендациями Госстроя России и требованиями Заказчика.
ТЗ должно быть выполнено и согласовано с Заказчиком в объеме, необходимом для расчета сводной сметной стоимости строительства Объекта (п.5.1.10).

5.1.9. внести за свой счет исправления в документацию, ЭП, ТЗ в случае выявления ошибок, пропусков, двоякого толкования, непоследовательности, несоответствий или других недостатков в ЭП и работе Подрядчика.
5.1.10. Подготовить и согласовать с Заказчиком сводный сметный расчет стоимости строительства Объекта по образцу в Приложении № 2 к настоящему договору. Сводный сметный расчет стоимости строительства производится Подрядчиком на основании ТЗ и согласованных с Заказчиком проектных решений, материалов и оборудования, а также иной информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора
5.1.11. подготовить, получить, согласовать все иные документы и выполнить работы, не упомянутые в тексте настоящего Договора, но необходимые для выполнения обязательств указанных в п.п. 5.1.1-5.1.10 настоящего договора.
5.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность документов, переданных ему Заказчиком для исполнения поручения.
5.3. Подрядчик гарантирует, что разработанный и согласованный им в соответствующих органах государственной власти ЭП, ТЗ, а так же другие, выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором работы, соответствуют техническим стандартам, строительным нормам и правилам, экологическим и другим нормативным актам Российской Федерации.


6. Порядок взаимодействия сторон

6.1. Все документы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, необходимые Подрядчику для выполнения работ, Заказчик передает Подрядчику по Акту приема-передачи.
6.2. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком основные стадии подготовки ЭП и Технического задания на проектирование путем направления соответствующих документов по электронной почте в согласованном сторонами формате ______. Заказчик обязан в течение _______ (____________) календарных дней рассмотреть полученную документацию и по электронной почте уведомить Подрядчика о своем согласии с документацией или о необходимости внесения в нее изменений.
6.3. В любое время до получения Акта сдачи-приемки работ Заказчик вправе инициировать внесение изменений в ЭП или ТЗ путем выдачи Подрядчику указания либо обратившись к нему с просьбой о представлении соответствующего предложения.
Каждое изменение, инициированное в вышеуказанном порядке Заказчиком, должно выполняться Подрядчиком, и Подрядчик связан обязательствами по нему, если он в течение ____ (___________) календарных дней не уведомил Заказчика (с приложением обосновывающей информации) о том, что такое изменение понизит степень безопасности Объекта или увеличит расходы Заказчика при проектировании и/или строительстве Объекта. По получению такого уведомления Заказчик обязан в вышеуказанном порядке аннулировать, подтвердить или изменить указание.
6.4. Подрядчик в ходе исполнения настоящего договора обязан представлять Заказчику письменные предложения, которое, по мнению Подрядчика, могут ускорить и/или снизить расходы Заказчика на проектирование, строительство, обслуживание или эксплуатацию Объекта, повысить эффективность или ценность завершенного Объекта для Заказчика, или принесет иную пользу Заказчику. Заказчик обязан рассматривать такие предложения в течение ____ (___________) календарных дней и согласовывает с Подрядчиком соответствующие изменения в ЭП или ТЗ.
6.5. В случае необходимости привлечения к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц, Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядчиков в письменной форме. При этом стоимость договора остается неизменной, а Подрядчик остается ответственным перед Заказчиком за действия субподрядчиков, как за свои собственные
6.6. После выполнения Подрядчиком работ стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ.
6.7. По окончанию работ Подрядчик, вместе с Актом сдачи-приемки работ, передает Заказчику по Акту приема-передачи полученные от Заказчика документы, а также следующую готовую документацию:
6.7.1. Один экземпляр согласованного ЭП в бумажном виде со всеми приложениями и в электронном виде в формате ____ на CD, а также подлинник документа выданного уполномоченным органом г. ____, подтверждающего согласование ЭП.
6.7.2. Один экземпляр подлинников всех согласованных/полученных Технических условий в бумажном виде.
6.7.3. Подлинник Градостроительного плана земельного участка на бумажном носителе в двух экземплярах в форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2005 № 840 "О форме градостроительного плана земельного участка", подлинник Архитектурно-планировочного задания в бумажном виде.
6.7.4. Согласованное с Заказчиком Техническое задание на проектирование в бумажном виде и электронном виде на СD в формате __________.
6.7.5. Согласованный с Заказчиком Сводный сметный расчет стоимости строительства Объекта.


7. Конфиденциальность. Переход исключительных прав.

7.1. В течение срока действия Договора, а также в течение двух лет по истечении срока его действия, Стороны взаимно обязуются сохранять конфиденциальность полученной друг от друга по условиям настоящего Договора информации и материалов и принимать все возможные разумные меры для защиты такой информации и документации от разглашения.
7.2. Стороны не вправе сообщать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны по Договору, а также использовать такую информацию в любых целях, кроме предусмотренных Договором, без предварительного письменного согласия другой стороны.
7.3. Обязательства конфиденциальности по настоящему Соглашению сохраняют силу в течение двух лет по истечении срока действия Договора.
7.4. Настоящим Договором Подрядчик передает Заказчику в полном объеме все, принадлежащие Подрядчику исключительные права на Эскизный проект и другие, созданные по заданию Заказчика проекты, чертежи, архитектурные решения, изображения и макеты (в соответствии со ст. 1234 Гражданского кодекса РФ). Вознаграждение за приобретение исключительных прав на Отчеты входит в стоимость, указанную в п.2.1. настоящего Договора. Исключительные права на указанные в настоящем пункте результаты интеллектуальной деятельности переходят к Заказчику в момент получения Подрядчиком окончательного расчета по настоящему договору в порядке, установленном п.2.2.2.
7.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчик вправе завершить выполнение работ самостоятельно и/или с привлечением любых других подрядчиков. Заказчик и упомянутые другие подрядчики вправе использовать любую документацию, предоставленную Подрядчиком, а также проекты, чертежи, архитектурные решения, изображения и макеты, разработанные Подрядчиком или третьими лицами от его имени.


8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой стороне.
8.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.
8.4. За нарушение сроков оказания работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от стоимости работ за каждый день просрочки.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна известить о них другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней с момента их наступления.


10. Расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
10.2. Заказчик имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом в письменной форме Подрядчика.
10.3. После расторжения настоящего договора Подрядчик обязан в течение 3 (три) календарных дней вернуть Заказчику по акту приема-передачи всю переданную Заказчиком документацию, а так же всю документацию, разработанную на момент расторжения договора Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами.
10.4. Подрядчик имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор, если в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после истечения срока, в течение которого должен быть осуществлен платеж, Подрядчик не получил от Заказчика сумму, подлежащую выплате, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.
Расторжение Договора вступает в силу спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Заказчиком уведомления в письменной форме Подрядчика о расторжении договора.


11. Прочие условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются по соглашению Сторон в письменном виде.
11.2. Все упомянутые в тексте настоящего Договора приложения и дополнения являются его неотъемлемыми частями.
11.3. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны приложат все усилия для решения их путем переговоров. В противном случае Стороны рассмотрят возникшую спорную ситуацию в соответствии с законодательством и правом РФ в Арбитражном суде города Москвы.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.5. Все обращения, уведомления и извещения по настоящему договору осуществляются Сторонами в письменном виде по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора. Стороны признают юридическую силу документов, отправленных (полученных) по факсу, электронной почте, указанным в разделе 12 настоящего Договора. При этом, в течение 5 (пять) календарных дней после направления подписанного документа по факсу (электронной почте), направившая его сторона обязана передать оригинал этого документа адресату лично либо направить ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Уведомления и согласования, упомянутые в пп.5.1.2, 6.2.-6.5. настоящего Договора, направляются Сторонами в письменном виде посредством электронной почты по адресам: Заказчик - ____, Подрядчик-______________, при этом не требуется направления оригиналов документов адресату по почте.
11.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.


12. Реквизиты и подписи Сторон


Приложение №1
К Договору №
от " " _______________________ 2008 г.

Перечень документов, передаваемых Заказчиком Подрядчику для выполнения работ:

Заказчик передает Подрядчику следующие исходные условия и информацию по Объекту:
1 Ограничения и предпочтения Заказчика, касающиеся технических, экономических, архитектурных и других параметров Объекта.
2 Данные по земельному участку общей площадью ____ м2, расположенному по ул. ____ г. ____.

3. Архитектурная концепция Объекта в электронном виде в формате PDF на компакт-диске следующего содержания: