Рамочный договор поставки металлолома (примерная форма), Договор (форма) от 23 июля 2015 года

"__" ____________ ____ г.

(наименование или Ф.И.О.). именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (устава, положения, доверенности или паспорта). с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.). именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта). с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В рамках настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя металлолом, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него установленную цену.

1.2. Ассортимент, количество, цена передаваемой партии Товара и сроки поставки определяются в Заявке, согласованной Сторонами. Форма Заявки является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ____).

1.3. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать следующим требованиям: ________________.

2.1. Продавец и Покупатель перед каждой поставкой согласовывают в Заявке ассортимент, количество, цену Товара, а также срок поставки партии Товара. Подтверждением согласования Заявки Поставщиком является соответствующая отметка Продавца на Заявке.

2.2. Доставка Товара осуществляется силами Продавца/Покупателя в течение ____________ после согласования Заявки по адресу, указанному Заявке.

2.3. Продавец обязуется представить Покупателю в момент передачи Товара все необходимые сопроводительные документы, а именно: ________________.

2.4. При принятии Товара от Продавца Покупатель обязуется произвести осмотр и проверку Товара по количеству, качеству и ассортименту, о чем сделать отметку в товарной/товарно-транспортной накладной.

2.5. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует требованиям, указанным в настоящем Договоре и Заявке, Товар с нарушением таких требований, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Заявкой;

- принять весь переданный Товар.

3.1. Цена единицы Товара указывается в Спецификации к настоящему Договору и включает в себя ________________.

3.2. Стоимость каждой партии Товара, поставленного в соответствии с Заявкой, указывается в накладных.

3.3. Оплата стоимости партии Товара производится в течение ____________ дней с даты приемки Товара Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. При передаче Товара Стороны подписывают акт приемки-передачи, являющийся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ____).

3.4. По истечении каждого (отчетный период) Стороны составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов.

4.1. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара, установленного Заявкой, Покупатель вправе потребовать уплаты Продавцом пени в размере ____% от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Продавцом срока замены Товара, поставленного с нарушением условия об ассортименте, срока замены Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере ____% от цены Товара, подлежащего передаче Покупателю, за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Товара Продавец вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до "__" ___________ ____ г.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.3. Все дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Купить документ Всего за 49 руб.

Идет завершение процесса оплаты.

Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.
После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена. обычно это занимает не более нескольких минут.

Приносим извинения за вынужденное неудобство.

Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: payments@kodeks.ru

Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные
средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.
В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа.

всего за 49 руб.

Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета
списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз.

Если ошибка повторяется, напишите нам на spp@cntd.ru. мы разберемся.

Рамочный договор поставки

Чаще всего в отношениях между поставщиком и покупателем используется рамочный договор. Рамочный договор поставки применяется, когда поставки осуществляются партиями товаров, при этом объем каждой партии товара определяется на основании отдельной заявки покупателя. Такое определение объема закупаемого товара распространено при поставках товара в розничные магазины, т.к. позволяет оптимально использовать торговые площади магазинов и закупать товар пропорционально постоянно изменяющемуся покупательскому спросу.

В рамочном договоре поставки стороны согласовывают ассортимент поставляемого товара, определение стоимости товара, порядок подачи заявки на поставку товара, иногда устанавливается срок поставки, привязанный к дате подачи или получению поставщиком заявки покупателя на поставку товара. Кроме перечисленного рамочный договор поставки может содержать ответственность сторон за непоставку товаров в соответствии с заявкой покупателя, в том числе за поставку не полного объема заказанного товара, при этом возможности Поставщику согласовать объем поставляемого товара и другие положения заявки на поставку товара не предоставляется.

Рамочный договор поставки подписывается сторонами и считается заключенным с момента подписания. В дальнейшем Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку товара. Заявка на поставку товара, как правило, является односторонним документом Покупателя и не согласовывается Поставщиком.

Статья 506 ГК РФ устанавливает, что по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Во втором абзаце п. 1 ст. 432 ГК РФ устанавливается, что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Существенным условием Договора поставки является точное определение товара подлежащего поставке, в том числе объема поставляемого товара.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таким образом, рамочный договор поставки не может быть признан заключенным договором поставки в смысле положений ст. 506 ГК РФ, поскольку в нем не содержится соглашения сторон о существенном условии Договора поставки – количестве поставляемого товара.

Так же, рамочный договор поставки не может быть признан ни предварительным договором, ни офертой, опять таки по основанию не согласования количества поставляемого товара. В соответствии с п. 3 ст. 429 ГК РФ и п. 1 ст. 435 ГК РФ предварительный договор и предложение к заключению договора – оферта должны содержать в себе существенные условия договора.

Тем не менее, несмотря на то, что рассматриваемый рамочный договор поставки не является договором поставки в смысле положений ГК РФ, он является двусторонним соглашением сторон, в соответствии с которыми стороны принимают на себя определенные обязательства.

На основании вышеизложенного рамочный договор поставки может быть признан соглашением о намерениях сторон заключить договор поставки на согласованных условиях – ассортиментном перечне и цене товара, а также согласованных условиях поставки. Следует отдельно отметить, что рамочный договор поставки не может быть признан приглашением делать оферты, поскольку не адресован неопределенному кругу лиц.

В соответствии с п. 1 ст. 435 ГК РФ Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение, при этом оферта должна содержать существенные условия договора.

Заявка на поставку товара, содержащая в себе точное определение товара подлежащего поставке, в том числе количество товара, является офертой, поскольку содержит в себе существенные условия договора поставки. Более того, поскольку заявка на поставку товара делается на основании и в рамках заключенного рамочного договора поставки, содержащего в себе обширный перечень условий договора поставки, планируемого к заключению, необходимо учитывать условия договора поставки, содержащиеся в заявке и условия договора поставки, содержащиеся в рамочном договоре поставки в их совокупности. Таким образом, рамочный договор поставки в совокупности с заявкой на поставку товара является составной офертой.

Однако оферта должна быть акцептована. Если оферта не акцептована, то договор не заключен, при этом молчание не обязательно является акцептом согласно п. 2 ст. 438 ГК РФ. Таким образом, заявка на поставку товара без подтверждения Поставщиком готовности ее выполнить в полном объеме не может свидетельствовать о заключении договора. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. п. 1 ст. 438 ГК РФ.

Пунктом 1 ст. 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Рассматриваемый рамочный договор поставки является обязательством Поставщика заключить договор поставки, но только в части согласованных в нем условий.

Условия в части товара, подлежащего поставке, сторонами в рассматриваемом случае не согласованы – нет волеизъявления поставщика поставить конкретно определенный Товар, имеется только предложение (оферта) согласовать (акцептовать) поставку конкретного товара на условиях рамочного договора поставки.

Таким образом, положения рамочного поставки в части обязания Поставщика поставить товар в объеме указанном в заявке Покупателя без подтверждения (акцептования) является ничтожным, т.е. не соответствующими требованиям закона, поскольку обязывание Поставщика заключить дополнительное соглашение, на условиях, предлагаемых Покупателем, является ущемлением прав Поставщика и нарушением принципа свободы договора.

Поставщик должен акцептовать заявку покупателя на поставку товара на согласованных условиях в порядке положений ГК РФ, в частности ст. 438 ГК РФ. Более того, необходимо указать, что Поставщик в соответствии с положениями ст. 443 ГК РФ имеет возможность ответить на заявку покупателя о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в заявке, что будет являться новой сложной офертой состоящей из положений рамочного договора поставки и условий из ответа Поставщика.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать однозначный вывод, что нести ответственность за неисполнение положений рамочного договора поставки, требующих поставить товар в отсутствие двустороннего согласования количества поставляемого товара невозможно, в силу их ничтожности.

В заключение хочется добавить, что Поставщик, уплативший штраф в качестве санкции за недопоставку при наличии рассматриваемого в настоящей работе отсутствия согласования количества поставляемого товара и относящий суммы данного штрафа к внереализационным расходам в порядке пп. 13. п. 1 ст. 265 НК РФ в качестве признанных должником санкций за нарушение договорных обязательств рискует доначислением налога на прибыль на указанные суммы штрафов, поскольку нельзя добровольно признать санкцию за нарушение договорных обязательств при ничтожности этих обязательств.

Верное составление и понимание правовой природы заключенного между сторонами рамочного договора поставки поможет избежать споров между сторонами договора, а также нежелательных последствий, связанных с ошибками при отстаивании своей позиции в судебных инстанциях.

Большинство предприятий, вне зависимости от своей организационной формы, занимающихся переработкой или перепродажей натуральной продукции, закупают ее для своей.

Договор аренды зданий и сооружений — это документальное соглашение, согласно которого арендодатель передает арендатору во временное пользование недвижимое имущество.

Сущность и особенности договора дарения Декларация по правам человека предусматривает владение имуществом. Процессы основаны на работе законодательной базы. Установлены.

Договор подряда с физическим лицом Договор подряда с физическим лицом, который заключается для организации, может стать заменой трудового договора с физическим лицом.

В настоящее время наблюдается рост частоты операций, связанных с купле-продажей земельной собственности. К заключению сделки следует подойти с максимальной ответственностью.

Авансовый отчет по средствам, потраченным работником в командировке – это документ, подтверждающий расходование работником выданного аванса. Это один из нескольких.

На основании заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес и заявления о выдаче свидетельства о регистрации объектов игорного.

Приказ об увольнении утвержден Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда.

Закупочный акт по форме ОП-5 применяется для закупки продуктов у населения.Составляется в двух экземплярах в момент совершения закупки сельхозпродуктов у населения.

Наряд на сдельную работу по форме 414-АПК используется для учета выполненных работ в строительстве, промышленных, вспомогательных и прочих производствах группой.

Выдачу разрешения на оружие осуществляет Отдел Лицензионно-Разрешительной работы, обычно он находится по адресу ОВД. Для того, чтобы получить лицензию на приобретение.

Письмо-запрос – одно из ряда деловых писем, составляемое для получения каких-либо официальных сведений или документов. Текст письма-запроса должен содержать.

Образец рамочного договора поставки

г. Новосибирск « __» ___________ 2016 г.

_____________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик» ,в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик». в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны». на основании протокола № ______ от ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить ______________________________________ (далее – товар), наименование, характеристики, количество и цена товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Поставщик гарантирует, что товар новый (товар не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.

1.3. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру данного товара, а также отвечать установленным техническим требованиям производителя. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки с помощью транспортных средств. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар в срок не более ____ (_______________________) календарных дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами.

Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право на досрочное исполнение обязательств по настоящему Договору.

2.1.2. Поставщик обязан укомплектовать поставляемый товар следующими документами (далее - документация):

- приемо-сдаточными документами (товарными накладными, счетом-фактурой).

Документация, предъявляемая по Договору, должна отвечать требованиям стандартов, технических условий, правил и других нормативных правовых документов, обязательных к применению на территории Российской Федерации.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется принять и оплатить товар.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (_______________________) рублей __ копеек.

Цена Договора сформирована с учетом всех расходов и затрат Поставщика, связанных с исполнением принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в том числе с учетом расходов на поставку, перевозку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Заказчик производит выплату аванса 30% в размере_____________________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (_______________________) рублей __ копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами на основании выставленного счета Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Окончательная оплата по настоящему Договору, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Товарной накладной с предоставлением счета и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.1. Приемка товара проводится в следующем порядке:

4.1.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товара к поставке не менее чем за 5 (пять) дней.

4.1.2. Грузополучателем по договору является ___________________________________________________________________.

4.1.3. Поставщик обязан произвести доставку товара по адресу ___________________________________________________________________.

4.2. Если при приемке товара будет обнаружено несоответствие характеристик товара и/или документации требованиям настоящего Договора, Заказчик составляет Акт об установленном несоответствии товара. Заказчик направляет Акт об установленном несоответствии товара Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения товара от Поставщика. Поставщик обязан за свой счет заменить указанный в Акте товар, либо вернуть аванс за указанный в Акте товар при невозможности его замены, при этом максимальный срок устранения выявленных недостатков не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.

4.3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы по доставке товара учтены в цене Договора.

4.4. Все права на товар (владения, пользования и распоряжения) переходят от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами Товарной накладной.

4.5. Обязательства Поставщика по настоящему Договору могут считаться надлежаще исполненными только после подписания Заказчиком Товарной накладной.

5.1. Поставщик гарантирует передачу Заказчику товара, полностью отвечающего всем требованиям настоящего Договора, включая приложение к Договору.

5.2. На товар устанавливается гарантийный срок _______ (________________) месяцев со дня поставки Товара.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан осуществлять бесплатный ремонт товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Заказчик был лишен возможности эксплуатировать товар.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока неустранимых недостатков товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных им Поставщику по настоящему Договору. В этом случае Поставщик обязан вернуть денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения указанного требования от Заказчика, путем их перечисления на расчетный счет Заказчика.

6.1. При нарушении срока исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать у Поставщика выплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости Товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

6.2. При проведении окончательных расчетов с Поставщиком по настоящему Договору (п. 3.3. Договора) Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Поставщику денежной суммы начисленную им сумму неустойки за нарушение Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору.

6.3. При нарушении Заказчиком срока оплаты по Договору (п. 3.3. Договора) Поставщик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Обязанность по уплате неустойки у нарушившей стороны возникает с момента получения соответствующего письменного требования другой стороны и должна быть исполнена в срок, указанный в таком требовании.

6.5. Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленного аванса и возмещения причиненных ему убытков в случаях:

- нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- выявления недостатков в товаре и/или допущенных Поставщиком отступлений от требований Договора.

Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика.

6.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

6.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких, как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, издание нормативных актов, административное вмешательство со стороны государственных органов, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.

7.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) дней со дня их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону посредством телеграфной или факсимильной связи. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение настоящего Договора.

7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

7.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения настоящего Договора или решения вопроса о расторжении настоящего Договора и проведении взаимных расчетов.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров они передаются на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то надлежащим образом представителями Сторон.

10.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в десятидневный срок со дня такого изменения. Ответственность за неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет Сторона, нарушившая его.

10.5. Спецификация товара (Приложение №1) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН :

к Договору поставки

№ _____от «___» _______ 2016 г.

Судебные шаблоны

г. Киев «___» ____________2010 года

Общество с ограниченной ответственностью «_____________________» именуемое в дальнейшем «Поставщик») в лице директора________________________, действующего на основании Устава - с одной стороны, и

Частное предприятие «_________________________» именуемое в дальнейшем «Покупатель») в лице директора________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе - «Стороны»,

заключили настоящий договор поставки о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передавать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принимать и оплачивать этот товар.

1.2. Наименование, единицы измерения и общее количество поставляемого товара, его долевое соотношение, а также стоимость товара отражаются в расходных накладных, актах приемки-передачи, спецификациях и т.д.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик принимает устные или письменные заявки Покупателя на поставку товара и отпускает Покупателю товар на условиях EXW (склад Поставщика по адресу: г. Киев, ул.Мира, 20) согласно правилам ИНКОТЕРМС-2000.

2.2. Стороны могут изменить условия (базис) поставки товара или отдельных его партий.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Покупатель оплачивает товар по цене, указываемой в расходных накладных, актах приемки-передачи, спецификациях и т.д.

3.2. Покупатель обязуется оплачивать Товар в течение десяти банковских дней с момента поставки. Оплата товара может осуществляться Покупателем, в частности, на основании счета-фактуры Поставщика.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

Товар отпускается Покупателю в таре (упаковке), которая обеспечивает сохранность товара при его транспортировке и хранению согласно требованиям государственных стандартов, технических условий, или согласно договоренности Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае нарушения обязательств, возникающих из настоящего Договора, Сторона несет предусмотренную законом и настоящим Договором ответственность.

5.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. Если спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора соответственно действующему в Украине законодательству.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и скрепления печатями.

6.2. Срок действия этого Договора истекает «31» декабря 2009 года.

6.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется соглашением о внесении изменений (дополнений) к настоящему Договору.

6.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут только по договоренности Сторон, которая оформляется соответствующим соглашением.

6.5. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии на украинском языке в двух аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

6.6. Поставщик является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

В некоторых случаях, составление договора с конкретно-определенными условиями невозможно в силу различных объективных причин. Однако, права и обязанности сторон необходимо закреплять в письменных документах, иначе, в последствии, невозможно будет доказать возникновение и развитие определенных прав и обязанностей у контрагентов по отношению друг к другу.

Как же быть в таких ситуациях?

Одним из способов выхода из сложившейся ситуации является составление заинтересованными сторонами рамочного договора. Такой документ, как правило, закрепляет определенные общие условия совершения тех или иных сделок. В последствии, данные соглашения сторон должны быть конкретизированы в виде дополнительных соглашений.

Без дополнительных соглашений, регламентирующих существенные условия заключаемой сделки, последняя может быть признана недействительной или незаключенной. В такой ситуации могут возникнуть проблемы с реализацией своих прав и свобод, возврата вложенных средств и имущества.

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Гатчина, 01 июля 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью НАЗВАНИЕ, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича. действующего на основании Устава с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью УРОВЕНЬ. лицензия № Е 078223 ГС-2-78-02-27-0-4705040641-010922-1 от 15 мая 2008г, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Творогова Кирилла Андреевича. действующего на основании Уства, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять электромонтажные и ремонтно-строительные работы (далее по тексту - Работа), а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить.

1.2. Вид Работ, объемы, сроки выполнения и стоимость определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением №1 к данному Договору.

1.3. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Р.Ф. 188306, Ленинградская обл. г.Гатчина, ул.Соборная д.1

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость на основные виды Работ определяется на основании единичных расценок Подрядчика, включает в себя НДС, стоимость используемых Подрядчиком механизмов и оборудования, зарплата рабочих, их содержание, мелкий инструмент и инвентарь, соответствующий процент прибыли и накладных расходов Подрядчика.

2.2. Окончательная стоимость Работ определяется Сметой на работы и является Приложением № 2 к данному договору.

2.3. Стоимость Работы в Приложениях №1, 2, 3 определяется в рублях. Оплата осуществляется платежными поручениями в рублях на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата Работ осуществляется в течение 15 дней с момента получения счета, при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ и оригинала счета-фактуры.

2.5. Обязанность по оплате счета считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью заявку по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору (далее по тексту - Заявка).

3.2. При согласии с предложенными условиями Заказчик подписывает и скрепляет печатью принятую Заявку в течение 5 (пяти) дней.

3.3. Заявка становится неотъемлемой частью Договора (Приложением №1) с момента получения подтверждения Заказчиком.

3.4. Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента направления подтверждения или в иной установленный в Заявке срок.

3.5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

3.6. Подрядчик гарантирует, что результаты выполненных Работ соответствуют по качеству требованиям, установленным действующими нормами и правилами, а в случае отсутствия таковых обычно предъявляемым требованиям в течение 2 (двух) лет с момента выполнения Работ.

3.7. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными сотрудниками Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

3.8. По результатам приемки составляется Акт выполненных работ, подписываемый Сторонами.

3.9. При невозможности проведения совместной приемки результатов Работ Подрядчик в срок, установленный в п. 3.6 Договора, составляет Акт выполненных работ в двух экземплярах и направляет Заказчику, который сохраняет право потребовать устранения выявленных недостатках в течение гарантийного срока.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством.

4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере 0,5 % стоимости Работ за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Заказчик имеет право отказаться от Договора и потребовать уплаты неустойки в размере 0,8% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

4.4. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере 0,5 % от стоимости Работ за каждый день просрочки.

4.5. Подрядчик гарантирует Заказчику, что им в соответствии с законодательством РФ оформлены трудовые отношения с его работниками, привлекаемыми и/или направляемыми им на территорию Заказчика для проведения Работ по данному Договору.

4.6. Подрядчик обязуется до направления работников на территорию Заказчика удостовериться, что условия Работы соответствуют требованиям законодательства РФ. Если в период проведения Работ условия, в которых они проводятся, перестают соответствовать законодательству РФ, Исполнитель обязуется направить Заказчику официальное уведомление об этом.

4.7. Подрядчик несет ответственность за произошедшие на территории Заказчика несчастные случаи с его работниками и осуществляет их расследование в соответствии с законодательством РФ.

4.8. Если Подрядчик не выполнит положений настоящих статьей Договора, то он возмещает Заказчику возникшие в связи с этим убытки.

4.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Сторона обязуется в кратчайшие сроки уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, и в течение трех дней с момента прекращения их действия уведомить о возобновлении исполнения договорных обязательств.

6.1. Любое изменение или дополнение к настоящему Договору действительно в том случае, если оно совершено в письменной форме и подписано Сторонами.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 25/12/2008г.

6.3. Если ни одна из Сторон не позднее 15 дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о желании его расторгнуть, срок действия Договора продлевается на следующий календарный год.

6.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический адрес: 188306 Лен.обл. г. Гатчина ул. 7 Армии, д.3, 2 Гатчинское ОСБ No 1895 г. Гатчина Северо-Западный Банк Сбербанка РФИНН 4705015045

КПП 470501002 БИК 044030654 ОКПО 43504373

Юр. адрес:188300, Ленинградская обл. г Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 42, кор. Лит Д

в ОАО Банк ВТБ Северо-Запад

ИНН 4705040641 КПП 470501001

БИК № 044030791 ОГРН 1074705006287 ОКПО 80682887

В связи с этим сам по себе рамочный договор, не содержащий таких условий, не может рассматриваться в качестве самостоятельного.

справочник по аналитической химии лурье

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. № ______. г. “___” ______ 200__ г. именуем___ в дальнейшем “Заказчик”. в лице.

Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:18

Коллеги, выкладываю для обсуждения две болванки «рамочных» (организационных) договоров поставки/купли-продажи различных товаров. Это именно «рамка», вступающая в силу от даты подписания. Заключение соответствующих договоров на условиях «рамки» осуществляется путем:

Отправлено 01 Март 2011 - 13:47

1.1.1. - путем подписания двух документов. по смыслу выходит, что оба документа должны подписываться каждый раз. То есть настоящий договор нужно подписывать каждый раз при подписании новой спецификации.

4. не увидел обязанность оплаты покупателем товара после предоставления поставщиком оригинала счета и счета-фактуры, а также указание на порядок предоставления счетов-фактур (НК).

8.1. много раз уже сталкивался) вы словами за десять дней устанавливаете конкретную дату поступления письменного уведомления) лучше не менее, чем за десять дней.

Так, из любопытства - а почему вы не делаете поставку по заявкам, которые с момента их подписания являются неотъемлемыми частями договора? где буду содержаться существенные условия, и т.д. Плюс порядок приемки товаров хорошо расписан в инструкциях Госарбитража СССР № П-6, П-7, или вас не устраивает?