Договор на оказание услуг между физ лицами

Ой, спасибо вам большое

XXX, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и YYY, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик выполняет разработку фирменного стиля гостиницы «Ромашка», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица. дом 1, согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Все работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость всех работ и материалов по настоящему Договору в соответствии со сметной документацией составляет: 100000 рублей (Семьдесят тысяч) рублей.
2.2. Порядок расчетов:
- 50%. предоплата, после подписания договора
- 50% окончательная оплата после завершения работ
2.2. Окончательная оплата Заказчиком производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания надлежаще уполномоченными представителями Сторон акта выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить свои обязательства по настоящему Договору качественно и в согласованный Сторонами срок.
3.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.
3.7. Подрядчик вправе привлечь для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.
4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Подрядчик приступает к началу работ после подписания настоящего Договора и завершает работы в течение 14 календарных дней.

5. ПРИЕМКА – СДАЧА РАБОТ.
5.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ по настоящему Договору.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика об окончании работ произвести проверку работы. В случае согласия Заказчика на принятие работы, Сторонами составляется и подписывается Акт приема выполненных работ, который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора. При отказе от подписания Акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке вправе ссылаться на них и требовать их устранения Подрядчиком за счет Подрядчика.
5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
6.1. Все дополнения и изменения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По письменному соглашению сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством РФ или настоящим Договором.

7. ФОРС – МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновения которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий документ.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния за исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. Все указанные в настоящем Договоре приложения подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся у Сторон, заключивших настоящий Договор.

паспортные данные впишите

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик выполняет разработку фирменного стиля гостиницы «Ромашка», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица. дом 1, согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

я бы сделала так. "В соответствие с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по разработке . (что вы имеете в виду под "фирменным стилем"?) гостиничного комплекса, расположенного. бла-бла. и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Наименование, вид, стоимость работ определяется Сторонами в Смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора"

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость всех работ и материалов по настоящему Договору в соответствии со сметной документацией составляет: 100000 рублей (Семьдесят тысяч) рублей.

"2.1. Стоимость работ и материалов определяется Сторонами в сметной документации и является (. твердой (в случае, если не изменяется сторонами)/приблизительной (если может меняться). ). Смета включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и его вознаграждение. "

[QUOTE=Irusya;53137878]паспортные данные впишите

лучше разбить на этапы, имхо

самостоятельно?без привлечения представителей подрядчика? QUOTE]

Паспортные данные внизу будут
Если этапов нет, то можно этот пункт опустить?
Как грамотно указать, что они вместе должны проверять работу

ВОТ КАК ИСПРАВИЛА:
ХХХ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и УУУ, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствие с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по разработке фирменного стиля гостиницы «гостиница», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,улица, дом 1, и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Наименование, вид, стоимость работ определяется Сторонами в Смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Стоимость работ и материалов определяется Сторонами в сметной документации и является твердой. Смета включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и его вознаграждение.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость всех работ и материалов по настоящему Договору в соответствии со сметной документацией составляет: 70000 рублей (Семьдесят тысяч) рублей.
2.2. Порядок расчетов наличным способом:
- 50%. предоплата, после подписания договора
- 50% окончательная оплата после завершения работ
2.3. Окончательная оплата Заказчиком производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания надлежаще уполномоченными представителями Сторон акта выполненных работ и при отсутствие претензий со стороны Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить свои обязательства по настоящему Договору качественно и в согласованный Сторонами срок.
3.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.
3.4. Подрядчик вправе привлечь для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.
4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Подрядчик приступает к началу работ после подписания настоящего Договора и завершает работы в течение 14 календарных дней.

5. ПРИЕМКА – СДАЧА РАБОТ.
5.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ по настоящему Договору.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика об окончании работ произвести проверку работы. При отсутствие у Заказчика претензий к качеству и объему выполненной работы Стороны подписывают двусторонний Акт приема-передачи выполненных работ. В случае, если по заверешнию работ Стороны придут к выводу о необходимости устранения недостатков - в Акте указываются наименование и объем работ, а также сроки их выполнения. При отказе от подписания Акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке вправе ссылаться на них и требовать их устранения Подрядчиком за счет Подрядчика.
5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
6.1. Все дополнения и изменения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По письменному соглашению сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством РФ или настоящим Договором.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновения которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий документ.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния за исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
10.3. Все указанные в настоящем Договоре приложения подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся у Сторон, заключивших настоящий Договор.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Акт выполненных работ с физическим лицом – образец

Акт выполненных работ - образец для заключения с физическим лицом используется для подтверждения факта выполнения обязательств исполнителя. Этот документ может быть написан в произвольной форме, но в обязательном порядке. Почему – узнаете из статьи.

Гражданское законодательство допускает, что заключение не всех сделок требует письменного подтверждения. И граждане часто пользуются именно устными договоренностями. Но чем выше цена сделки, тем сторонам чаще хочется иметь на руках какие-то доказательства своих действий.

Например, заходя в магазин, мы совершаем сделку купли-продажи, но договора как такого не заключаем. А оформление сделки сводится к выдаче чека. Вот и акт выполненных работ выступает в качестве доказательства выполнения сторонами взятых на себя обязательств даже в том случае, если сама сделка проводилась в устной форме.

С другой стороны, при заключении ряда договоров в письменном виде уже в их условиях заложена необходимость подтверждения выполнения обязательств. Таким подтверждением и может выступать акт выполненных работ, который подписывается сторонами и является неотъемлемым приложением к договору. Самый распространенный пример – это договор подряда, когда выполнение работ исполнителем подтверждается соответственным актом.

Нельзя забывать и об отчетности. Для предприятий и ИП, которые специализируются на выполнении работ, например строительных, правила бухгалтерского учета требуют наличия подтверждающих первичных документов. И таким подтверждением служит акт.

Физическое же лицо может использовать акт как основание для выдвижения претензий к исполнителю по поводу качества работ, их стоимости или сроков выполнения.

Четких требований к форме акта выполненных работ в законодательстве нет. Юридические лица, выступающие в качестве исполнителей строительных, проектных, изыскательных работ, имеют свои разработанные и утвержденные формы акта. Такие формы и предлагаются к подписанию физическим лицам.

При составлении акта следует включить в него такие пункты:

• наименование сторон;
• реквизиты договора, в рамках которого производились работы;
• стоимость выполненных работ;
• наличие/отсутствие претензий к качеству работы;
• срок сдачи.

Акт должен быть в 2 экземплярах, на каждом из которых стороны ставят свои подписи.

Подписание акта означает выполнение исполнителем своих обязательств по договору. В дальнейшем акт выполненных работ может служить основанием для расчета по сделке или для предъявления претензий к качеству или срокам сдачи выполненных работ. Ведь именно в акте заказчик может выразить свои претензии.

Какоформить расчеты с работником (между физическими лицами) за работу по строительству сруба, заливке фундаметна, чтобы получить имущественный вычет

Чтобы получить имущественный вычет на строительство деревянного дома (в деревне) мне нужно представить документы о понесенных расходах. Работники строили сруб заливали фундамент, земляные работы и пр.) С работниками рассчитались наличными, а как оформить расчет. чтобы представить в налоговую инспекцию не знаю Подскажите и отправьте образец пожалуйста, или где найти такой.

Как правильно оформить расчеты с работниками (между физическими лицами) за выполненную работу по строительству дома, чтобы пойти с этими документами в налоговую, а те приняли и не отказали в предоставлении имущественного вычета. Покажите заполненные образцы.

27 Января 2016, 08:11 Валентина, с. Курумкан

Здравствуйте, Валентина, вам необходимо заключить с каждым работником договор подряда порядок составления договора и образец вы можете посмотреть тут:

Кроме того вам надо составить акты согласно которым будет видно, что работы были выполнены, а также получить с работников расписки, что оплата им была произведена в полном объеме.

Если у вас будут трудности с составлением договора вы можете заказать его на нашем сайте в специальном разделе по составлению документов.

Акт выполненных работ:

Расписка на получение денег:

27 Января 2016, 08:24

Здравствуйте, заключите с работниками договор подряда. Там указывайте точную сумму за каждую выполненную работу. Также дополнительно необходим акт-приема передачи выполненной работы + расписка в получении денег. Данные документы + чеки, накладные на стройматериалы приложите к налоговой декларации. На проверку и выплату у налоговой 3 месяца.

27 Января 2016, 08:27

что теперь делать если чеки выцвели

27 Января 2016, 11:40

Образец акта приема-передачи, можно сделать доп. соглашением к договору подряда.

АКТ N ______
сдачи-приемки работ

1. Во исполнение Договора подряда N ____ от "___"________ ___ г. (далее — Договор) Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие выполненные работы:

Наименование выполненных работ
Фактические сроки окончания работ
Цена
Качество выполненных работ
Замечания Заказчика

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует/не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора.
3. В случае если качество выполненных работ не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора:
Выявленные Заказчиком недостатки результата работ: ______________________.
3.1. Сроки устранения выявленных недостатков: ______________________.
3.2. Порядок устранения выявленных недостатков: ______________________.
Примечание: вышеуказанные сроки отсчитываются с момента: _____________________.

27 Января 2016, 08:30

Для получения имущественного вычета необходимо предоставить:

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;
платежные документы, подтверждающие факт оплаты расходов, включаемых в налоговый вычет;

Заявление о предоставлении имущественного налогового вычета.

Платежными документами будет выступать в Вашем случае, договор на проведении работ с указанием цены, а также: акт приема-передачи выполненных работ и расписка от Исполнителя о получении денежных средств.

Расписка может быть составлена в произвольной форме.

27 Января 2016, 08:33

Работники строили сруб заливали фундамент, земляные работы и пр.)
Валентина

Главное с работниками подписать все эти документы на данном этапе, я думаю они не очень заинтересованы подтверждать свой доход документально.

27 Января 2016, 08:36

Город не указан

Валентина, добрый день! К сказанному коллегами добавлю, что согласно ч. 3 ст. 220 Налогового кодекса

3. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
3) в фактические расходы на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться следующие расходы:
расходы на разработку проектной и сметной документации;
расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
расходы на приобретение жилого дома или доли (долей) в нем, в том числе не оконченного строительством;
расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке жилого дома или доли (долей) в нем, не оконченного строительством) и отделке;
расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации;
6) для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган:
договор о приобретении жилого дома или доли (долей) в нем, документы, подтверждающие право собственности налогоплательщика на жилой дом или долю (доли) в нем, — при строительстве или приобретении жилого дома или доли (долей) в нем;
документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы );
7) имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на основании документов, подтверждающих возникновение права на указанный вычет, платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы ).

Таким образом перечень документов, подтверждающих понесенные налогоплательщиком, претендующим на имущественный вычет, фактических затрат на строительство является открытым и позволяет подтвердить указанные расходы в т.ч. документами, прямо не указанными в НК, например договором подряда, расписками работников в получении денежных средств

27 Января 2016, 09:29

Как быть если чеки уже выцвели. подскажите варианты

27 Января 2016, 11:34

Имейте в виду, что работники, с которыми Вы подпишите договор строительного подряда, акт приемки работ и расписку о получении денег за выполненную работу, должны будут продекларировать свой доход в налоговой инспекции до 30 апреля 2016 года (если оплата за работу была произведена в 2015 году), и с этой суммы уплатить налог в размере 13 %.

Поэтому могут быть определенные трудности в подписании этих документов работниками.

27 Января 2016, 09:38

если оплата за работу была проведена в 2006-2008 годах, а работники свой доход не продекларировали, как быть в этом случае

27 Января 2016, 11:38

Как быть если чеки уже выцвели. подскажите варианты
Валентина

Попробуйте обратиться в магазин, где покупались материалы, возможно смогут выдать дубликат. Если нет — расходы вы не сможете подтвердить и вычет получить в этом случае (конкретно по материалам) не получится.

27 Января 2016, 11:40

7) имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на основании документов, подтверждающих возникновение права на указанный вычет, платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы)

27 Января 2016, 11:47

оплата за работу была проведена в 2006-2008 годах,
Валентина

Подписывайте договор как минимум начиная с 2013 года, за более поздний период вычет получить не получится.

… имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов.

27 Января 2016, 11:49

если оплата за работу была проведена в 2006-2008 годах
Валентина

Если договоры будут за эти годы, налоговый не сможете получить, как я понимаю.

А если договоры будут за 2013-2014 годы, работники должны будут платить и налог и штраф. Так как документы подаются в налоговую инспекцию, такая перспектива тоже реальна.

27 Января 2016, 12:41

если оплата за работу была проведена в 2006-2008 годах, а работники свой доход не продекларировали, как быть в этом случае
Валентина Если договоры будут за эти годы, налоговый не сможете получить, как я понимаю.
Ахмадиев Вагиз

На самом деле это не так. Есть письмо Минфина РФ рассматривающее аналогичную ситуацию.

Вопрос: Супруги построили дом, строительство которого началось в 2001 г. а ввод в эксплуатацию произошел в декабре 2006 г. Право собственности оформили на супругу в апреле 2007 г. В сентябре 2011 г. супруг представил налоговые декларации по НДФЛ за 2008 — 2010 гг. в которых заявлен имущественный налоговый вычет по НДФЛ. Налоговый орган отказал в предоставлении указанного вычета, сославшись на то, что налоговые декларации должна представлять супруга, так как она является собственником дома. Также налоговый орган указал на то, что с момента ввода в эксплуатацию прошло более трех лет и права на указанный вычет уже нет. Правомерна ли позиция налогового органа?
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 февраля 2012 г. N 03-04-05/5-121
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.
Из обращения следует, что супруги построили жилой дом. При этом свидетельство о регистрации права собственности на данный дом оформлено на супругу.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов, в частности, на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них.
Исходя из положений ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации о том, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, каждый из супругов имеет право на имущественный налоговый вычет независимо от того, на имя кого из супругов оформлены право собственности на жилой дом, платежные документы, а также кем из них вносились деньги при его строительстве.
При приобретении имущества в общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением.
Без такого заявления, подписанного обоими супругами, имущественный налоговый вычет налогоплательщику, не поименованному в свидетельстве о государственной регистрации права собственности, предоставлен быть не может.
Согласно абз. 27 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса повторное предоставление права на получение имущественного налогового вычета не допускается.
Таким образом, супруг имеет право на получение имущественного налогового вычета при условии соблюдения вышеуказанных положений Кодекса.
Статьей 220 Кодекса не установлено ограничение по времени, в течение которого налогоплательщику предоставляется имущественный налоговый вычет.
Вместе с тем в соответствии с п. 7 ст. 78 Кодекса срок обращения за возвратом суммы излишне уплаченного в соответствующем году налога ограничен тремя годами.
То есть в 2012 г. супруг вправе обратиться за получением имущественного налогового вычета, представив налоговые декларации за 2009 — 2011 гг.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН
06.02.2012

т.е ничего страшного что договора 2006-2008 года.

27 Января 2016, 14:41

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Бесплатно скачать бланк акта выполнения работ образец

г. Москва «_» ______ 201_ г.

Открытое акционерное общество «________» (сокращённое наименование ОАО – «__________»), в дальнейшем именуемое «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, ___ _________ 19__ года рождения, ИНН – _______________, паспорт ______ __________, выданный «___» __________ 20__ г. именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, составили настоящий акт выполнения работ физическим лицом(далее – «Акт») о нижеследующем:

2. Подрядчиком выполнены в полном объёме надлежащего качества.

3. Стороны по договору № _____ от «___» __________ 201_ г. заявляют, что претензий по исполнению данного Договора друг к другу не имеют.

4. Следует к выплате Подрядчику ________ (____________________________________) рублей __ копеек.

5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй - у Подрядчика.

ОАО «____________» _______________________

___________/__________/ ______________ /______________/

Договор между физическими лицами, на выполнение работ, на оказание услуг, договор займа, бланк, скачать

Любой договор направлен на защиту интересов как заказчика, так и исполнителя.

Если, например, производитель мебели не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, то вам необходимо заключить договор между физическими лицами об изготовлении мебели.

Заключение договора, это так сказать страховка на случай не предвиденных обстоятельств. Если работа по контракту не выполнена в срок или сделана не качественно, то заказчик вправе потребовать компенсации согласно условиям заключенного письменного соглашения. Сделать это можно лично до суда или в судебном порядке.

Так же и исполнитель подряда имеет уверенность, что заказчик оплатит работу в срок и в полном объеме.

Зачем нужен договор? Договор обязан защищать интересы заказчика, но и исполнитель должен застраховать себя не меньше получателя услуги. Документ даст уверенность заказчику в том, что работа будет выполнена в сроки и с соблюдением требований, а исполнитель предостережет себя от неуплаты. Чтобы защитить интересы обеих сторон, договор между физическими лицами должен быть составлен грамотно. В нем необходимо прописать каждую деталь. Это поможет избежать споров и неприятных последствий.

Любой договор, будь он на выполнение работ или на оказание услуг, должен быть составлен грамотно. Для того чтобы не допустить грубых ошибок, следует обратиться к юристам. Они помогут составить документ, необходимый в вашем случае. Если нет возможности обратиться к специалистам, то перед тем как скачать необходимый бланк, ознакомьтесь с аналогичными документами в сети.

Многие договоры желательно заверить нотариально, например, договор найма жилья или аренды жилого помещения. В этих случаях вам будет легче взыскать задолженность или оплату ущерба.

Правила в 2015 году не изменились и для других документов, таких как договор займа. Этот документ должен быть написан заемщиком собственноручно, только так он будет иметь юридическую силу. При наличии договора на оказание услуг налоги могут изыматься с физических лиц.

Договор в любом случае предоставляет ряд гарантий. Так, если был заключен договор на выполнение работ ремонт точно будет произведен в сроки и качественно. Если же в этом случае исполнитель потребует компенсации своих расходов, то с заказчика будут удержаны соответствующие денежные средства.

Скачать образец Договора между физическими лицами в формате .doc за 2015 год: скачать

Договора купли-продажи движимых вещей между физическими лицами: скачать

Новый Договор займа между физическими лицами: скачать

Образцы договоров

Правовая группа "Юрсодействие". Юридические услуги и ведение дел в арбитражном суде по взысканию сумм задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, авансовый платеж, убытков в связи с нарушением срока выполнения работ.

ДОГОВОР ПОДРЯДА МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

На текущий ремонт квартиры общей площадью 109 квадратных метров, находящейся по адресу ________________________________________, именуемой в дальнейшем Квартира ________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ни­жеследующем:

Для ведения бухгалтерского и налогового учетов, действующее законодательство обязывает все хозяйственные операции документально оформлять надлежащим образом. Так для приемки всех выполненных строительно-монтажных работ различного назначения, а также для осуществления расчетов между заказчиком и подрядчиком, последним оформляются и предоставляются соответствующие документы: - акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №

Генеральному директору
ООО «Заказчик»
__________________

_______________ года между ООО «Заказчик» и ООО «Подрядчик» был заключен договор подряда № 02 (далее – Договор) по условиям которого ООО «Подрядчик» обязалось в срок до 30.04.2012 выполнить проектирование в стадии РД, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте «__________» по адресу: ____________________.
В соответствии с актами выполненных работ (КС-2) № 1 от 31.03.2012 и № 2 от 27.04.2012 работы выполнены