Руководства, Инструкции, Бланки

договор поставки асфальта образец

Рейтинг: 4.2/5.0 (250 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор поставки с условием о поставке товара партиями - образец 2016 года

Договор поставки с условием о поставке товара партиями

Для регулирования взаимоотношений, связанных с поставкой определенной партии товаров, сторонами заключается специальный тип документа. На основании такого документа будет происходить регулирование деловых отношений, определяться ответственность и штрафные санкции при невыполнении пунктов настоящего договора одной из сторон.

Договор необходимо правильно и грамотно составить, чтобы при наступлении непредвиденных обстоятельств и форс-мажоров, пострадавшая сторона имела возможность на компенсацию. Поставщик берет на себя обязательства в срок, указанный в этом нормативном документе, поставлять партиями необходимый груз. Покупатель же должен неукоснительно принимать надлежащего качества и соответствующего количества товар и своевременно проплачивать за него.

Ответственность стороны несут одинаковую. Наступает она после подписания сторонами текущего документа и действует до момента окончания договора или его преждевременного расторжения. Даже при расторжении договора ни одна их сторон участниц договора, не будет освобождена:

  • от уплаты штрафов;
  • от ответственности.
Изменение и дополнение имеющихся условий

На протяжении всего периода действия, договор может изменяться сторонами. Все изменения и уточнения должны быть поданы только в письменном виде и считаются действительными только лишь после обоюдного согласования и подписания обеими сторонами.

Документ имеет юридическую силу, которая наступает после проставления личных подписей, один экземпляр должен быть у каждой стороны в наличии для возможности решения любых текущих вопросов.

Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?

Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты

Бланк договора поставки с условием о поставке товара партиями Образец договора поставки с условием о поставке товара партиями (заполненный бланк) Скачать Договор поставки с условием о поставке товара партиями

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Периодичность поставок партий товара в течении срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон в письменной форме на основании заявки Покупателя, форма которой установлена настоящим Договором, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.

1.2. Цена каждой партии товара договорная, включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузки, доставки и пр.), в том числе НДС. Цена каждой партии товара указывается в накладной, оформленной на эту партию товара.

1.3. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя.

2.2. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а так же риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

2.3. Поставщик обязуется поставить товар в течение дней с момента получения от Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

3.2. Комплектация поставляемого товара должна соответствовать спецификации указанной в Приложении № к настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится в рублях в размере 100% предоплаты в течении рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком Покупателю на расчетный счет Поставщика.

4.2. Обязательство Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.

5. ПРИЕМ ТОВАРА

5.1. Покупатель производит приемку товара согласно заявке и сопровождающей документации Поставщика в течение дней с момента доставки товара.

5.2. Приемка товара по качеству производится в течение дней с момента доставки товара.

5.2. При обнаружении дефектов в товаре он должен быть заменен как по узлам, так и в целом, не позднее чем через дней с момента подписания акта обнаружения дефектов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.

6.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.5.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере % от стоимости дефектного товара.

6.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.2.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере % от стоимости партии товара за каждый день просрочки, но не более % от стоимости. Для целей налогообложения пеня считается с момента направления письменной претензии Покупателя в адрес Поставщика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию сторон, оформляемому в письменной форме.

7.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае неисполнения другой стороной своих обязательств в течение более чем календарных дней, письменно известив об этом другую сторону за рабочих дня до этого.

7.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенной по месту расположения Стороны договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.8.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение Арбитражного суда г.

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований п.п. 10.1. и 10.2. являются неотъемлемой частью Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет силу.

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик
  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:
Покупатель
  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

договор поставки асфальта образец:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги 2016 - образец

    Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по асфальтированию дороги

    "___"__________ ____ г.

    ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по укладке асфальтового покрытия дороги в объеме __________________________________ по адресу: ______________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Подрядчик обязуется:

    2.1.1. Выполнить работу по асфальтированию дороги своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

    2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

    2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.

    2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ после завершения работ по асфальтированию дороги.

    2.2. Подрядчик вправе:

    2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

    2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.

    2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

    2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

    2.3. Заказчик обязуется:

    2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.

    2.3.2. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

    2.3.3. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком Акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.

    2.3. Заказчик вправе:

    2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости невыполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

    3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

    3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

    3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

    3.2.1. Начало работ: ______________________________;

    3.2.2. Окончание работ: ___________________________.

    3.3. Приемка работ по асфальтированию дороги осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

    3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ, а также исполнительную документацию.

    3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний, обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

    3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

    3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

    4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

    4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет __________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС ____________ (________________) рублей. Полный перечень и стоимость каждого вида вспомогательных работ, включенных в комплекс работ по укладке асфальтового покрытия дороги утверждены Сторонами в Смете к настоящему Договору.

    4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ________________________________________________________________).

    4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

    5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

    5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

    5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

    5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.

    5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.

    5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

    5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

    Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

    5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

    5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

    6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

    6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

    7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

    8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

    8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

    8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

    8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

    8.6.1. Копия лицензии Подрядчика на работы по укладке асфальтового покрытия дороги.

    8.6.3. Техническая документация.

    8.6.4. Акт выполненных работ.

    9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Договор поставки бетона г

    Договор поставки

    г. Москва «___» _____________ 2009 г.

    ООО «ТрейдБетон» (РФ, г. Москва), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Дерендеева Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________(РФ, г. Москва), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о ни­жеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить бетон товарный, раствор (далее товар) в ассортименте, с качеством соответствующим требованиям, перечисленным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). При этом Поставщик осуществляет поставку товара по ценам, ука­занным в Протоколе согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору).

    1.2. Датой поставки является дата подписания Товарно-транспортной накладной (ТТН) в момент приемки товара Покупателем от Поставщика.

    1.3. Товар становится собственностью Покупателя с момента подписания ТТН. Риск случайного повреждения или уничтожения товара до его приемки Покупателем несет Поставщик.

    2. Сроки и порядок поставки товара

    2.1. Товар поставляется в сроки, в количестве и в ассортименте, указан­ные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) на основании Заявки Покупате­ля на поставку (отгрузку) товара (Приложение № 3 к Договору). Заявка подается Поставщику не позднее, чем за 1 сутки до предполагаемой поставки, в письменном виде по факсу со штампом ответственного лица. Покупателя, подписанной ответственным лицом, и содержащей наименование и марку товара, требуемую подвижность, количество, дату и время начала поставки, адреса объектов и интервал движения транспорта. Если в заявке отсутствуют какие-либо сведения, повлекшие за собой проблемы, связанные с приемкой бетона на объекте Покупателя, Поставщик имеет право не принимать эти претензии у Покупателя.

    2.2. Минимальная норма отгрузки товара - 7 м 3 .

    2.3. Товар (готовые бетонные смеси и раствор) поставляются Покупателю на Объект специализированным транспортом (АБС), предназначенным для доставки бетонной смеси и раствора. (Применяемые способы транспортировки должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от воздействия ветра и солнечных лучей).

    3. Цена и порядок расчетов

    3.1. Покупатель оплачивает поставленную партию товара по ценам, уста­новленным в Протоколе согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору) после их приемки не позднее 3 календарных дней с момента подписания ТТН на основании счёта, выставленного в адрес Покупателя. Моментом оплаты по договору является дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. В случае несвоевременной оплаты товара, Покупателю будут начисляться пени в размере 0,2%,по ставке рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки. Цены на товар, указанные в Протоколе согласования договорных цен, включают в себя стоимость товара, доставки на Объект, НДС 18 %. В случае доставки товара при неполной загрузке АБС, предназначенного для доставки бетонной смеси и раствора, Покупатель доплачивает Поставщику стоимость доставки в количестве 500 рублей, за каждый недогруженный до нормы м. куб. товара. (Указывается в ТТН).

    3.2. Цены на товар, указанные в Протоколе согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору), не фиксируются. В случае удорожания продукции и стоимости доставки, Покупатель уведомляется в письменной или устной форме.

    3.3. По истечении срока, указанного в п. 3.2, Стороны заключают новый Протокол согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору) путем подписания
    дополнительного соглашения к Договору. В случае, если любая из Сторон не принимает предложенные новые цены, то Договор расторгается в одностороннем порядке.

    4. Обязанности Сторон:

    4.1. Поставщик обязан:

    4.1.1. Осуществить поставку товара в точном соответствии со Спецификацией путем передачи товара на объекте, с обязательным оформлением ТТН.

    4.1.2. Обеспечить поставку товара по ассортименту, комплектности, в соответствие со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), по утвержденным в Протоколе договорным ценам, в количестве, указанном в Заявке на поставку (Приложение № 3 к Договору), в установленные в п. 2.1. сроки .

    4.1.3. Обеспечить качество поставляемых товаров согласно ГОСТ 7473-94. Все поставляемые товаров должны соответствовать Спецификации.

    4.1.4. Поставщик отвечает за отсутствие прав третьих лиц на товар, а также за то, что товар не является предметом залога, спора, и не находятся под арестом.

    4.2. Покупатель обязан:

    4.2. 1. Принять товар по ТТН.

    4.2.2. Произвести оплату поставленных товаров в соответствии с условиями настоящего Договора.

    4.3. Полный отказ от заявки Покупатель имеет право произвести в будние дни за 1 день до планируемого начала поставки, а в воскресные и праздничные дни - до 14-00 предпраздничного рабочего дня. Поставщик обязуется не начинать отгрузку товара без устного предварительного согласования с ответственным лицом Покупателя непосредственно перед началом поставки.

    4.4.1. своевременно подавать заявку с указанием необходимых сведений согласно п. 2.1;

    • 4.4.2. содержать подъездные пути в пунктах выгрузки, а также разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление перевозок, беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автомобилей;
    • 4.4.3. обеспечивать промывку смесительных барабанов АБС без слива загрязненной жидкости на территории стройплощадки;
    • 4.4.4. обеспечивать очистку, мойку колес автомобилей, работающих на строительной площадке при выезде с территории строительства.
    • 4.4.5. предоставлять на объекте Покупателя водителям и другим представителям Перевозчика для служебного пользования телефонную связь;
    • 4.4.6. обеспечить принятие товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором;
    • 4.4.7. В случае отказа от приемки товара на объекте, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика и совместно с ним, а также водителем автомашины составить и подписать акт с указанием причин отказа приемки материалов;
    • 4.4.8. Представитель Поставщика обязан прибыть на объект по телефонному вызову (телефонограмме) Покупателя в течение дня, либо передоверить свои функции водителю.

    4.5. Покупатель обязуется своевременно производить оплату поставляемого товара.

    • 5. Приемка по качеству и количеству

    5.1. Приемка поставляемого товара по количеству и качеству осуществля­ется полномочными представителями Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. Сдача и приемка поставляемых товаров оформляется ТТН, которые подписываются полномочными представителями и заверяются печатями сторон.

    5.2. Покупатель имеет право осуществлять лабораторные пробы на качество поставляемого бетона и раствора самостоятельно на объектах. Все образцы, отобранные для испытания, должны быть промаркированы с указанием даты поставки, с наименованием Поставщика, производителя, № накладной, № АБС и с подписью водителя.

    5.3. Прием товара (бетона товарного и раствора) осуществляется непосредственно на Объекте по объему. Покупатель имеет право проводить контрольную проверку количества (мерной емкостью) и качества бетонной смеси в соответствии с нормами ГОСТ 7473-94 и ГОСТ 10181.0-ГОСТ10181.4.

    5.3.1. В случае поставки товара, качество которого вызвало сомнения у ответственного лица на объекте Покупателя, последний обязан предоставить аргументированный отказ от приемки; в таком случае данный товар будет заменен Поставщиком за свой счет. В случае, если Поставщик докажет Покупателю, что поставленный товар был соответствующего качества, Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы, связанные с этим инцидентом.

    • 5.3.2. В случае поставки товара, количество которых вызвало сомнения у ответственного лица на объекте Покупателя, немедленный вызов представителя Поставщика обязателен. Стороны, через своих представителей производят контрольные замеры в процессе поставки товара мерной емкостью. Результаты замеров заносятся в акт, подписанный указанными представителями, и являются бесспорными. Стороны, используя результаты замеров, путем переговоров устанавливают размер недогруза по партии товара.
    • 5.3.3. Результаты приема сравниваются с данными, указанными в ТТН. В случае совпадения результатов приема с данными ТТН, ответственное лицо Покупателя расписывается в ТТН и ставит штамп Покупателя.
    • 5.4. Товар считается принятыми с момента поставки на объект Покупателя и подписания товарно-транспортной накладной (ТТН) ответственным лицом на объекте Покупателя.
    • 5.5. Время разгрузки АБС на объекте- семи -десяти кубового-60 минут. Время простоев, отмеченное уполномоченным лицом на объекте в ТТН, оплачивается 800 руб. за каждый час простоя.
    • 6. Ответственность Сторон

    6.1. В случае доказанной недопоставки товара, некомплектности и поставки товаров ненадлежащего качества, Покупатель вправе отказаться от оплаты недопоставленных и не соответствующих качеству, согласно ГОСТу, товара, а если товар оплачен, то требовать от Поставщика возврата уплаченных сумм. В случае предварительной оплаты товара Поставщик не вправе удерживать товар в порядке ст. 359, 360 ГК РФ.

    7. Обстоятельства непреодолимой силы.

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие внешние и чрезвычайные события или действия, которые признаются обстоятельствами непреодолимой силы гражданским законодательством РФ.

    7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1. обстоятельств, Сторона по договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна незамедлительно известить об этом другую сторону в письменной форме.

    7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

    8. Прочие условия

    8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «___» ____________ 2010 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

    8.2. Покупатель имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

    - нарушения сроков поставки либо не предоставления товара в оговоренные Сторонами сроки;

    - в случаях, предусмотренных в п. 3.3 Договора;

    - несоблюдения Поставщиком требований по качеству и количеству товара.

    8.3. Поставщик вправе расторгнуть Договор в случаях:

    - нарушения сроков оплаты Покупателем по Договору более чем на 10 календарных дней.

    • 8.4. При расторжении Договора в соответствии с вышеизложенным п. 8.2, то Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты вручения уведомления о расторжении Поставщику.
    • 8.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в любое время в одностороннем внесудебном порядке (п. З ст.450 ГК РФ) с возмещением Поставщику только и исключительно стоимости поставленных им (до момента; решения об отказе от исполнения договора) товара.
    • 8.6. Поставщик вправе передать свои права по Договору третьим лицам: (в том числе, но не ограничиваясь этим, права требования) только с письменного согласия Покупателя.
    • 8.7. Любая договоренность между Покупателем и Поставщиком, влекущая за собой новые обязанности по настоящему Договору, должна быть подтверждена Сторонами в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

    8.8. Недействительность любого из положений Договора, признанная решением судебных органов, не влечет за собой недействительность Договора в целом

    8.9. Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 дней при изменении банковских реквизитов, адреса и сведений о государственной регистрации.

    8.10. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

    8.11. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

    8.12. Приложения к договору:

    - Спецификация (приложение № 1)

    - Протокол согласования договорной цены (приложение №2)

    - Форма заявки на поставку (приложение №3)

    Образец договора на поставку бетона

    Образец договора на поставку бетона

    ООО "-----------", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора --------------- . действующего на основании Устава, с одной стороны, и-----------------------. именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ------------------ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1Предмет договора.

    1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность продукцию, а Покупатель обязуется принимать эту продукцию и оплачивать ее в соответствии с условиями настоящего договора.

    1.2. Под “продукцией” стороны понимают: бетон и раствор, определенных в заявках, накладных или дополнительных соглашениях марок. Доставка, подача продукции, оплата за доставку, подачу и пр. осуществляются на условиях настоящего договора.

    1.3. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

    2. Порядок и условия поставки продукции.

    2.1. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю партиями на основании заявок Покупателя. Заявки направляются Покупателем Поставщику в письменном виде с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, либо телефонограммой.

    2.2. Заявка должна содержать марку продукции, объем поставки, адрес грузополучателя, сроки и интервалы поставки, а в случае необходимости подачи продукции - объем подачи и параметры автобетононасоса.

    Заявка должна быть подтверждена Поставщиком.

    2.3. Покупатель направляет заявку за 24 часа до даты предполагаемой поставки.

    2.4. Поставщик осуществляет поставку в указанный в заявке срок только при своевременном получении заявки от Покупателя.

    Срок поставок может определяться графиком поставок или иным соглашением сторон.

    2.5. Общий объем поставки Поставщиком Покупателю продукции по настоящему договору составляет ---м3.

    2.6. Продукция считается переданной Поставщиком Покупателю и принятой Покупателем с момента подписания представителем Покупателя или грузополучателя товарно-транспортной накладной. Поставка продукции может подтверждаться актами приема-передачи, актами выверки, отметкой в блок-ордере и т.д.

    2.7. Право собственности на продукции переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи продукции (п.2.6.).

    2.8. Если по требованию Покупателя продукция поставляется третьему лицу (грузополучателю), Покупатель отвечает за действия по исполнению условий настоящего договора грузополучателем, как за свои собственные.

    2.9. Продукция принимается Покупателем по количеству, согласно количеству, указанному в сопроводительных документах, и по качеству, согласно сертификата качества, паспорт на бетон, раствор.

    2.10. Поставка продукции производится автомобильным транспортом Поставщика.

    В случае необходимости Поставщик производит подачу продукции автобетононасосами в порядке, установленном настоящим договором.

    2.11.Допускается расхождение в объеме между отгруженной и фактически принятой продукции не более 5 % от общего объема, расхождение свыше считается недогрузом, что оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

    2.12 В случае необоснованного отказа от приемки, задержки приемки или неприемки продукции, Покупатель несет все расходы, связанные с простоем, доставкой, возвратом и т.д.

    Не принята может быть только продукция, не соответствующая качеству.

    2.13. Недопоставка продукции по количеству не может служить основанием для отказа в ее принятии. В этом случае Поставщик производит допоставку недостающего объема продукции.

    2.17. Стороны устанавливают время разгрузки одного автобетоносмесителя - 40 мин. За сверхнормативный простой Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 600,00 руб. за каждый час простоя.

    В случае простоя по вине Поставщика время простоя Покупателем не оплачивается.

    3. Цена и порядок расчетов.

    3.1. Валютой договора и валютой платежей по договору является российский рубль.

    3.2. Цена продукции устанавливается Поставщиком и фиксируется в протоколе согласования цен, который подписывается сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением к настоящему договору.

    3.3. Срок действия протокола согласования цен указывается в протоколе, а если такой срок не указан, цены считаются установленными на предпологаемый объём продукции.

    Если по окончании срока действия протокола согласования цен Поставщик не установил иные цены, предложив к подписанию новый протокол согласования цен, протокол считается продленным на неопределенный срок.

    3.4. В случае, если протокол действует в течение неопределенного срока, каждая из сторон имеет право потребовать пересмотра цен в любое время.

    3.5. Если по окончанию срока действия протокола согласования цен, или в случае, если протокол действует в течение не определенного срока, одна из сторон потребовала изменения цен, сторонами согласовываются новые цены и подписывается новый протокол согласования цен.

    Если сторонами не достигнуто соглашение о ценах, настоящий договор считается расторгнутым.

    3.6. Цены на продукцию могут изменяться сторонами по взаимному соглашению путем подписания протокола согласования цен.

    Цена на заказанный и/или поставленный товар изменению не подлежит.

    Не может изменяться цена на товар в одностороннем порядке.

    3.7. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме. По соглашению сторон расчеты могут производится в наличной форме в рамках, разрешенных законодательством.

    На основании письма Поставщика Покупатель производит оплату третьим лицам, по указанным Поставщиком реквизитам.

    3.8. Покупатель должен произвести предоплату продукции по счету, выставленному Поставщиком. Счет может быть направлен Поставщиком с помощью средств факсимильной связи. По соглашению сторон производится зачет требований по взаимным задолженностям.

    3.9. По требованию одной из сторон стороны обязаны проводить выверку расчетов с подписанием акта. Выверка расчетов производится в течение 3-х рабочих дней с даты выставления соответствующего требования.

    4. Качество продукции.

    4.1. Качество поставляемой по настоящему договору продукции должно соответствовать ГОСТ 7473-94 "Смеси и бетоны. Технические условия".

    4.2. На каждую партию продукции, ввозимой в течение 1 календарного дня Поставщик обязан предоставить необходимые сертификаты.

    4.3. Покупатель обязан принять продукцию по качеству и количеству при ее получении. В случае возникновения претензий к качеству или количеству продукции, Покупатель обязан немедленно по телефону известить Поставщика об этом и приостановить приемку продукции для совместного принятия продукции.

    При получении претензий Покупателя Поставщик в течение 2-х часов направляет своего представителя для совместной приемки продукции.

    4.4. При возникновении между сторонами разногласий по качеству продукции, соответствие качеству подтверждается заключением независимой экспертизы РОСТЕСТ г. Москва РФ.

    Все расходы. связанные с передачей продукции на экспертизу относятся на Покупателя в случае подтверждения соответствия продукции установленному качеству и на Поставщика, в случае подтверждения несоответствия продукции установленному качеству.

    4.5. В случае поставки некачественной продукции Поставщик обязан заменить её на продукцию соответствующую качеству.

    4.6. В случае, если объем разовой поставки производиться несколькими поставщиками, ООО «-------» снимает с себя ответственность по объему поставленного бетона и его соответствию ГОСТам.

    5. Порядок рассмотрения споров.

    5.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в Арбитражном суде г. Москвы.

    5.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором или не затронутым им, применяется материальное право Российской Федерации.

    6. Прочие условия.

    6.1. Настоящий договор определяет основы взаимоотношений между сторонами на период срока его действия. Во исполнение договора стороны могут заключать дополнительные договоры, соглашения и протоколы к нему.

    Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    6.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

    6.3. Стороны устанавливают, что факсимильное воспроизводство оттисков печатей и подписей при исполнении настоящего договора в случаях, предусмотренных договором, является надлежащем исполненным и соответствующим закону письменным оформлением соответствующих документов.

    Правила, установленные настоящим пунктом не распространяются и не действуют в отношении настоящего договора и соглашений об изменении существенных условий договора, касающихся предмета настоящего договора.

    6.4. Договор составлен и подписан на четырёх листах без текста на обороте, на русском языке в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

    7. Адреса и реквизиты сторон.