Договор на рольставни

г. Москва «___»__________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТ-СТРОЙ», в лице генерального директора Арзуманова С.Л. с одной стороны, именуемый в дальнейшем Исполнитель и _______________________________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем Заказчик ,подписали настоящий договор о нижеследующем:

• 1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель за оплату принимает на себя обязательства по организации доставки и монтажа рольставен.
• 1.2_______________________________________________________

2. Обязанности Сторон

Для выполнения настоящего договора Исполнитель обязуется:

• 2.1 Осуществить обмер проемов, указанных Заказчиком.
• 2.2 Выполнить подготовку проемов для монтажарольставен.
• 2.3 Поставить на объект, осуществить монтаж и пусконаладочные работы оборудования в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать Заказчику по акту приема выполненных работ.

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

• 2.4 Оплатить и принять произведенные Исполнителем работы в сроки, оговоренные настоящим договором.
• 2.5 Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в настоящем договоре.
• 2.6 Обеспечить персоналу Исполнителя свободный доступ в помещение объекта для проведения работ.
• 2.7 Заказчик обязанподвести питающее напряжение 220 В к месту монтажа.
• 2.8 Заказчик обязан присутствовать при проведении монтажных работ или его уполномоченный представитель с правом подписи акта приемки-сдачи работ.

3. Цена договора

• 3.1 Стоимость изделия с монтажом: ___________________, __ рублей (___________________ руб.________ копеек), включая НДС 18% -_________ руб. (________________________ руб. ______ копеек).

4. Методы расчетов

• 4.1 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость изделия и дополнительных услуг в сроки:
  • а) после заключения настоящего договора: ___________________________________________________________
  • б) после подписания акта приемки сдачи работ: _______________________________________________________

• 5.1 Датой вступления настоящего договора в силу и началом отсчета цикла работ по настоящему договору считается момент поступления средств на счет Исполнителя, дата окончания действия договора – исполнение сторонами своих обязательств.
• 5.2 Исполнитель в течение 15 рабочих дней с момента фактического поступления денежных средств изготавливает и устанавливает рольставнина объекте.

6. Особые условия

• 6.1 До момента получения Исполнителем полной стоимости за оборудование и монтаж, право собственности на смонтированное оборудование остается у Исполнителя.
• 6.2 Оборудование считается собственностью Заказчика только после оплаты полной стоимости проведенных работ.
• 6.3 В случае не мотивированного уклонения Заказчика от принятия результата работ и не подписания Акта приемки работ в течение 10-ти календарных дней после монтажа и пусконаладочных работ, результаты работ Исполнителя считаются принятыми.
• 6.4 В случае возникновения неисправностей оборудования в гарантийном периоде Исполнитель обязуется произвести экспертизу в течение 4-х банковских дней и устранить неполадки в течение двух недель со дня проведения экспертизы.
• 6.5 Надзор за работами по настоящему договору осуществляется Заказчиком.
• 6.6 При нарушении сроков выполнения работ по вине Исполнителя, последний выплачивает Заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,1% от общей суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы.
• 6.7 При просрочке Заказчиком платежей, последний выплачивает пеню Исполнителю за время просрочки в размере 0,1% от общей суммы за каждый день просрочки, а при просрочке свыше 10 дней Исполнитель имеет право приостановить работы, не неся при этом никакой ответственности.
• 6.8 Исполнение договора завершается подписанием акта о приемке работ.
• 6.9 Исполнитель не демонтирует старые конструкции, а в случае демонтажа эти работы оплачиваются отдельно без гарантии сохранности старых конструкций.
• 6.10 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
• 6.11 Настоящий Договор действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
• 6.12 Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,будутрешатьсясторонами путемпереговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
• 6.13 Любые измененияи дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме иподписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
• 6.14 Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Гарантийные обязательства

• 7.1 Исполнитель гарантирует работу механизмов в течение 12 месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи работ.
• 7.2 В течение всего периода гарантийного ремонта при возникновении неполадок в работе механизмов изделий, Исполнитель осуществляет их ремонт безвозмездно.
• 7.3 Гарантия теряет силу при:
  • а) механических повреждениях по вине Заказчика;
  • б) проведении ремонтных работ без ведома Исполнителя лицами, на то не уполномоченными;
  • в) при неправильной эксплуатации и прочих повреждениях;
  • г) истечении срока в 12 месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи работ;
  • д) при выполнении монтажа изделия самим Заказчиком;
  • е) при отсутствии оригиналов настоящего договора, акта приемки-сдачи работ или паспорта изделия.
• 7.4 Если гарантия теряет силу, то ремонт изделий осуществляется Исполнителем на платной основе.

• 8.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения, пожара, землетрясения, военных конфликтов, террористических актов, гражданских забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, иных обстоятельствах вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно смещаются на время действия этих обстоятельств.
• 8.2 Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и об окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по данному договору.

9. Реквизиты Сторон

Договор на установку рольставен - найдено и доступно

Рольставни ворота изготовление, монтаж и ремонт рольставен. Бронированные рольставни. Скачать договор. Рольставни, роллеты (ставни) англ.(roll) или защитные жалюзи, которые при. Полезные советы по эксплуатации роллетных ворот у нас на сайте. Компания levin-group предлагает комплексные решения для дома и офиса. Рольставни, жалюзи.

Производитель ст-строй реализует алюминиевые, стальные, встроенные, защитные и. Рольставни на окна комплектация. Вся конструкция рольставен состоит из следующих. В компании мегапласт в подольске вас ждут внимательное отношение, консультации по. Установка пластиковых окон и дверей из пвх установка пластиковых окон непростое дело.

Установка. На момент обмера и подписания договора. Рольставен на. Договор на установку рольставней, поиск по сайту. Коммерческие и деловые предложения. Ооо монолит ворота и рольставни. Установка и ремонт. Срочный выезд на объект.

Установка рольставен. Заключается договор на установку, который защищает права заказчика. Рольставни срочно. Изготовление и установка рольставней. Срочно. Недорого, надежно. Договора на поставку и монтаж, сервисное обслуживание. Продажа и установка рольставен. Цены на. Договора на установку. Установка рольставен и. Исполнитель принимает на. Указанных в п.2.1. Настоящего договора на. Дата установки.

Договор подряда на установку системы вентиляции в жилом доме 2016 - образец

1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по монтажу системы вентиляции помещений жилого дома, расположенного по адресу: __________________________________________________, в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора выполняются в соответствии с утвержденным и согласованным сторонами техническим заданием (Приложение N 1 к Договору N __ от _________) и локальным сметным расчетом (Приложение N 2 к Договору N __ от ___________), являющимся его неотъемлемой частью.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к Договору N __ от ___________), являющим неотъемлемой частью Договора.

1.4. Работы считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания акта приемки-передачи работ обеими Сторонами.

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы надлежащего качества, соответствующие действующим СНиП и ТУ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сметной документацией, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, не противоречащие настоящему Договору и не представляющие собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1. настоящего Договора.

2.2.2. Принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

2.3.4. При отсутствии обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.3.2 и 2.3.3 настоящего Договора Заказчик не имеет права до сдачи ему результата работы отказаться от Договора в одностороннем порядке.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к Договору).

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного его исполнения Сторонами.

4.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, составляет ____________ (___________________________) рублей 00 копеек.

Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего Договора.

4.2. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Вариант: Путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика). Заказчик выплачивает аванс в размере ___% от цены Договора после подписания Договора в течение ____ банковских дней, остальные ____% после подписания акта выполненных работ в течение ___ банковских дней.

4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

Вариант: День зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика / День зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика).

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п. 1.1 настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок

6.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.7. Возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается ____ месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, связанные с некачественным монтажом вентиляции, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации.

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Бесплатно скачать пример договора оказания услуг по монтажу форму

г. Москва «__» _________ 201__ года.

Закрытое акционерное общество «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «_______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор оказания услуг по монтажу о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
1.1.1. приобрести фланцевые задвижки «________» в количестве __ штук.
1.1.2. демонтировать изношенные задвижки в количестве __ штук.
1.1.3. осуществить монтаж новых задвижек в количестве __ штук.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором возмездного оказания услуг, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе, состоянии оказываемых Услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в настоящем Договоре возмездного оказания услуг.
2.2.2. Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию и документацию, необходимую для оказания услуг.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг.
2.4.2. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, лично.

3. Стоимость оказания Услуг и порядок оплаты
3.1. Общая цена Услуг по настоящему Договору возмездного оказания услуг составляет _________ рублей __ копеек, включая НДС – 18 %, в том числе:
3.1.1. приобретение фланцевых задвижек «_______» в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копеек за одну задвижку, включая НДС – 18 %. Всего на ________ рублей __ копеек, включая НДС – 18 %;
3.1.2. демонтаж изношенных задвижек в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копейки за каждую, включая НДС – 18 %. Всего на сумму ________ рублей __ копеек, включая НДС – 18 %.
3.1.3. монтаж новых задвижек в количестве __ штук по цене _______ рублей __ копейки за каждую, включая НДС – 18 %. Всего на сумму _________ рублей __ копейки.
3.2. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком единовременным авансовым платежом в размере 100 % (ста процентов) не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора возмездного оказания услуг.
3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Сроки оказания Услуг
4.1. Срок оказания Услуг – с «__» ________ 201_ года по «__» ________ 201_ года включительно.

5. Порядок сдачи - приемки Услуг
5.1. По завершению оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику акт оказания Услуг в двух экземплярах на бумажном носителе.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения подписывает акт оказания Услуг или представляет мотивированный отказ.
5.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта оказания Услуг, он направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
5.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания Услуг или мотивированный отказ, то Услуги считаются оказанными в полном объеме, надлежащего качества.
5.5. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.5.2. Договора возмездного оказания услуг, заключение по итогам оказания Услуг, а также акт оказания Услуг по почте, при этом действует порядок сдачи-приемки Услуг, изложенный в п.п. 5.1. – 5.4. Договора.

6. Ответственность Сторон, Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора возмездного оказания услуг. В случае если такие обстоятельства длятся более месяца, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение Договора.
6.2. Ответственность Сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора возмездного оказания услуг наступает при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о нарушении условий Договора.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

Типовой бланк и образец договора оказания услуг по монтажу размещен для свободного скачивания доступен в прикрепленном файле.

Образец документа

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по установке и обслуживанию оборудования связи (далее по тексту настоящего Договора - Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Перечень Оборудования и перечень выполняемых работ указывается в Приложении N 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения работ указываются в Приложении N 2 к настоящему Договору.

1.4. Работы по установке Оборудования считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи работ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

1.5. Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, выполняемые Исполнителем, состоят из планового и непланового эксплуатационно-технического обслуживания и представляют собой совокупность мероприятий, поддерживающих Оборудование в работоспособном состоянии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные в Приложении N 2 к настоящему Договору.

2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение ____ дней после подписания настоящего Договора.

2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.

2.1.5. Осуществлять плановое эксплуатационно-техническое обслуживание Оборудования в объеме и сроки, указанные в Приложениях NN 1 и 2 к настоящему Договору, о чем производить запись в Журнале обслуживания Оборудования (как в экземпляре Исполнителя, так и в экземпляре Заказчика).

2.1.6. Обеспечить своевременный выезд специалистов к Заказчику для выполнения работ, включенных в Приложение N 1.

2.1.7. По получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более _____ дней после получения сообщения.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.

2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю допуск в помещения, в которых будет устанавливаться Оборудование.

2.3.2. Принять результат выполненных работ по установке Оборудования и подписать Акт приема-сдачи работ не позднее ____ дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования к работе.

Мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта приема-сдачи работ должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение ____ дней.

В случае неподписания Акта приема-сдачи работ и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.

2.3.3. Подавать Исполнителю заявки на проведение непланового эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования. Способ подачи заявки определяется по согласованию с Исполнителем.

2.3.4. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

2.5. Стороны ежемесячно составляют Акт о выполненных работах по обслуживанию Оборудования.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ по установке оборудования составляет ______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) - ______ (___________) рублей.

3.2. За обслуживание Оборудования Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю абонентскую плату в размере _______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) - ________ (_____________) рублей.

3.3. Счет на оплату работ по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение _____ дней с момента __________ (подписания Акта или подписания Договора).

3.4. Счета на оплату услуг Исполнителя по п. 3.2 настоящего Договора предоставляются Исполнителем Заказчику не позднее ____ числа текущего месяца начиная с месяца, следующего за месяцем подписания Акта приема-сдачи работ по установке Оборудования.

3.5. Расчеты производятся Заказчиком в течение ____ дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.3. Оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика либо выработавшее свой ресурс, заменяется Исполнителем за счет Заказчика.

4.4. Журнал обслуживания Оборудования, указанный в п. 2.1.5 настоящего Договора, хранится у Заказчика и Исполнителя по одному экземпляру для каждого.

4.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения.

5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ______________.

5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до "___"___________ ____ г.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на монтаж системы отопления

ДОГОВОР № 2013-09-28
На выполнении работ по монтажу системы отопления по индивидуальному проекту

Санкт-Петербург «28 » сентября 2013г.

ООО «Альянс» в лице генерального директора Майорова А.Б. действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и _____________________________. именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить доставку и монтаж необходимого материала и передать в собственность Заказчика Товар согласно Проекту и Спецификации (приложения №1 и№2) а Заказчик обязуется оплатить и принять Товар по настоящему договору.

1.2. Вид товара: комплект системы отопления загородного дома, с учетом индивидуальных особенностей помещения и пожеланий Заказчика (далее именуемый Товар).

1.3. Качество Товара должно соответствовать нормам и стандартам, действующим в Российской Федерации.

1.4. Исполнитель выполняет работы, указанные в п.1.1. своими силами, с правом привлечения к работам третьих лиц.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Перед заключением настоящего Договора стороны утверждают Проект, согласовывают стоимость, комплектность Товара путем подписания Приложений №1 и №2, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной информации о видах, порядке и сроках выполняемых им работ и оказываемых услуг.

2.2. В случае приобретения Заказчиком иных комплектующих самостоятельно (даже, если при замере были даны иные рекомендации), Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую техническую документацию на вышеуказанное оборудование, а также иные сведения об указанном товаре. Исполнитель в свою очередь не несет ответственности за несоответствие Товара размерам и техническим характеристикам, имеющегося у Заказчика дополнительного оборудования.

2.3. После составления Акта замера условия настоящего Договора, а также Приложения к нему, не подлежат изменению сторонами, за исключением изменений, вызванных производственно-технической необходимостью.

2.4. Любые изменения Приложений №1 и №2 по размеру, внешнему виду, фактуре и комплектации Товара, вносимые Заказчиком в период подписания изменений по Акту замера и до момента исполнения Договора, оформляются в письменной форме, с обязательным переносом срока монтажа Товара.

2.5. В случае невозможности внесения изменений в Приложения №1 и №2 без последствий изменения существенных характеристик Товара, стороны расторгают настоящий Договор и оформляют новый. При этом Заказчик компенсирует исполнителю стоимость фактических затрат и выполненных работ по настоящему Договору, согласно спецификации (Приложений №2)

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара рассчитывается согласно прайс-листу.

3.2. Общая стоимость Товара и его монтажа определяется в Спецификации (Приложение 2) с учетом п.3.2.1.

3.2.1 Стоимость Товара, его установки и доставки составляет _____ рублей

3.3. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс, который включает в себя полную стоимость оборудования и материалов (п.3.2. и п. 3.2.1.). Заказчик обязуется внести Аванс Исполнителю в течении 7-ми календарных дней от срока подписания настоящего Договора.

3.4. Стоимость монтажных работ Заказчик обязуется оплатить по завершению работ при подписании Акта приема-передачи.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор считается выполненным в момент подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.2. Товар доставляется и монтируется в течение 12-ти рабочих дней с момента подписания Приложения №1 после составления Акта замера.

4.3. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств по вине третьих лиц (поставщиков оборудования, материалов и т.д.) Исполнитель вправе увеличить срок доставки и монтажа Товара, но не более чем на 10 рабочих дней, предварительно уведомив Заказчика о предстоящих изменениях срока доставки и монтажа, и указания новых сроков.

4.4. При отсутствии у Исполнителя, выбранного Заказчиком материала (оборудования и т.д.), ввиду невозможности получения такого материала у поставщиков Исполнителя (отсутствие или снятие такого материала с производства и т.д.) стороны по взаимному согласию производят замену отсутствующего материала аналогичным материалом схожих характеристик.

При этом срок доставки и монтажа Товара начинает истекать с момента утверждения данного материала и внесения в Приложения №1 и №2 соответствующих изменений, и составляет 20 рабочих дней.

4.5. Товар доставляется Заказчику в разобранном виде в специальной закрытой упаковке. Товар считается переданным Заказчику с момента подписания Акта доставки материала по адресу Заказчика после проверки Заказчиком сохранности упаковки Товара.

4.6. С момента доставки Товар поступает в собственность Заказчика с переходом риска случайной гибели или порчи Товара.

4.7. Заказчик не вправе самостоятельно нарушать целостность упаковки и проверять качество Товара до того, как будет произведена установка Товара Исполнителем.

4.8. Установка Товара в помещении Заказчика осуществляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки, либо в другой день согласованный сторонами. Все претензии по качеству и комплектности Товара принимаются только после его установки.

4.9. После завершения установки Заказчик обязан в присутствии представителя Исполнителя принять и осмотреть Товар, а также подписать Акт доставки. В случае выявления отступлений от условий договора и приложений к нему, а также обнаружение иных недостатков, ухудшающих качество Товара в момент осмотра, Заказчик обязан заявить об этом представителю Исполнителя, сделав соответствующие отметки в Акте доставки. Недостатки, указанные в Акте доставки, устраняются Исполнителем в срок до 10 рабочих дней, после чего условия Договора считаются выполненными.

4.10. Заказчик, принявший товар и подписавший Акт доставки без соответствующей проверки, не вправе в дальнейшем ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приема Товара (явные недостатки)

4.11. В случае отказа Заказчика от установки Товара Исполнителем, Заказчик одновременно с Доставкой обязан подписать Акт приема-передачи выполненных работ. Договор будет считаться исполненным в момент передачи Товара заказчику. Претензии по качеству и комплектации Товара в таком случае принимаются при условии вскрытия упаковки в присутствии представителя Исполнителя с соблюдением письменного порядка оформления выявленных недостатков. В случае вскрытия упаковки Товара и его последующей установки без участия представителей Исполнителя, претензии по комплектности и качеству Товара не принимаются.

4.12. Хранение товара на складе Исполнителя после его изготовления по причине невозможности принятия Товара Заказчиком осуществляется за дополнительную плату из расчета 0,05% от общей стоимости договора в сутки. В этом случае доставка товара Заказчику осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после полной оплаты срока хранения Товара на складе.

4.13. В случае намеренного отказа Заказчика от подписания Акта доставки Товара в нарушение пп.4.7.-4.11. настоящего договора, а равно создание Заказчиком намеренного препятствия Исполнителю в доступе к Товару для его установки или осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором, без соответствующего письменного уведомления, договор считается автоматически исполненным в полном объеме по истечении 10 рабочих дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара, указанных в п.3.4. договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы задолженности по Договору.

5.2. В случае нарушения всех сроков согласно пп.4.1.-4.5.;4.8.;4.9, по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки.

5.3. Во всех остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в общегражданском порядке с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на Претензию устанавливается сторонами не позднее 10 дней с момента получения претензии.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ

Заказчик обязуется подготовить помещения следующим образом:

6.1. К моменту Доставки

6.1.1. Должны быть выполнены подготовительные работы, оговоренные при контрольном замере.

6.1.2. Помещение должно быть полностью освобождено от строительного мусора.

6.1.3. Температура воздуха должна быть в пределах от +5 0 до +25 0 С.

6.2. К моменту монтажа системы отопления, стены помещения должны быть подготовлены для крепления оборудования.

6.3. На время проведения работ в помещении не должны находиться дети и домашние животные.

6.4. В случае нарушения Заказчиком условий п.6.1. 6.2. 6.3. Исполнитель не несет ответственности за качество выполняемых им работ по установке Товара.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контрольный замер осуществляется бесплатно.

7.2. Доставка товара осуществляется силами Исполнителя и за его счет в черте города до дома Заказчика, за пределами г. Санкт-Петербурга определяется Исполнителем согласно прайс-листу на дополнительные работы.

7.3. При установке товара в помещение, не соответствующее требования п.6.2. допускаются отклонения от первоначальной конструкции товара, влекущие за собой зазоры между каркасом оборудования и стеной, и прочие отклонения.

7.4. Исполнитель устанавливает на монтаж системы гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи.

7.5. Гарантийный срок на оборудование устанавливается ее производителем в соответствии с характеристиками и данными, указанными в техническом паспорте изделия.

7.6. Гарантия не распространяется:

7.6.1. На механические, термические повреждения.

7.6.2. В случаях, когда Заказчиком были нарушены правила эксплуатации и использования на изготовленный товар.

7.7. Форс-мажорные обстоятельства. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, военные действия, в том числе государственных поставщиках, принятие чрезвычайного положения правительством РФ, а равно государств поставщиков сырья и оборудования, и т.п.), препятствующих какой-либо из сторон полностью переносится соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик имеет право расторгнуть договор по своей инициативе в любой момент до момента доставки товара, уплатив Исполнителю не менее 25% от общей стоимости товара и его монтажа, согласно п.3.2.

8.2. Ни одна из сторон не вправе передать своим права и обязанности по договору третьим лица, без соответствующего письменного согласия другой стороны.

8.3. При возникновении споров и разногласий по настоящему договору, стороны прилагают все усилия для устранения причин, вызвавших недовольство другой стороны путем соблюдения претензионного порядка разрешения конфликтов (см п .5.3.), а также путем проведения переговоров.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.5. В случае невозможности разрешения конфликта путем переговоров, все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в судебном порядке в судебных органах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по подсудности.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Ю р.адрес:198097, г. Санкт-Петербург,

ИНН 7805572099 КПП 780501001