Договор поставки товара - Образцы и примеры документов

На поставку товара

г. Москва «____»_____________ 200_г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрактик», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Варушкина А.В. действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице ­­­­­­­____________________________________

_______________________ действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Продавец обязуется поставить товар в ассортименте и количестве по ранее согласованной с Покупателем заявке, а Покупатель принять по накладной и оплатить указанный товар по ценам, согласованным сторонами в заявке, указанным в счетах на предоплату, которые оформляются на каждую отдельную поставку и являются неотъемлемой частью договора. При оплате позже сроков, указанных в счетах, стороны обязаны пересогласовать цены и количество поставляемой продукции.

2. Качество и комплектность

2.1. Качество и комплектность товара определяется соответствующими ГОСТами или техническими условиями. Качество товара удостоверяется сертификатом соответствия установленного образца.

2.2. Товар ненадлежащего качества, недопоставка, а также бой, превышающий 3% от количества поставляемого товара, подлежит замене при условии составления сторонами соответствующего акта.

2.3. Проверка поставляемого товара на комплектность, бой и количество производится: на месте разгрузки у Покупателя при поставке транспортом Продавца и в присутствии уполномоченного лица Продавца.

После приема-передачитовара и подписания накладной претензии по бою, комплектности и количеству не принимаются, за исключением скрытых недостатков товара, которые невозможно обнаружить без вскрытия индивидуальной упаковки Товара . В случае обнаружения скрытых недостатков Продукции, т.е. таких недостатков, которые не могли быть обнаружены Покупателем при приемке Продукции и могут быть обнаружены только при вскрытии индивидуальной упаковки Продукции, Покупатель может предъявить претензию Поставщику по качеству продукции в течение 10 дней с момента ее получения и Стороны обязаны составить двусторонний акт о выявленных скрытых недостатках.

3.1. Поставляемый товар упаковывается в стандартную тару изготовителя, стоимость тары включена в стоимость товара. Тара возврату не подлежит.

4. Сроки и порядок поставки

4.1. Поставка товара в пределах г. Москвы производится Продавцом в течение 7 календарных дней с момента оплаты счета на поставляемую продукцию, и осуществляется транспортом Продавца за счет Продавца. Поставка товара за пределы г. Москвы осуществляется в соответствии со сроками, установленными Грузоперевозчиком.

4.2. Датой поставки товара: при доставке транспортом продавца считается дата, указанная в накладной, подтверждающей передачу товара.

4.3. Моментом перехода права собственности на товар и всех рисков с ним связанных, считается дата поставки товара, в соответствии с п.4.2.

4.4. Момент поставки товара подтверждается отметкой о получении товара на накладной Продавца, заверенной печатью Покупателя и подписанной уполномоченным лицом последнего. Предварительно Покупатель обязан предоставить письменное уведомление об образцах подписи данных уполномоченных лиц и оттиске печати.

5.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством .

5.2. При несоблюдении срока платежа, предусмотренного настоящим договором, и в случае обращения Продавца за защитой своих нарушенных прав в судебные органы, Покупателю может быть предъявлен неустойка в виде пени в размере 0,05 (пять десятых) % в день от общей суммы отгруженного товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае, если Поставщик не восполнит недопоставленное количество товаров либо не произведет замену некачественной Продукции в указанный срок, он уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости партии поставки за каждый день просрочки до момента восполнения образовавшейся недопоставки, при условии выставления претензии Покупателем.

5.4. Сторона, не выполнившая (выполнившая ненадлежащим образом) свои обязательства по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее 3-х календарных дней, уведомить об этом другую Сторону.

5.5.В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 1 (месяца), настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон.

6. Форма и порядок расчетов

6.1. При первой поставке Покупатель осуществляет предоплату в размере 50% стоимости поставляемого товара. Оставшиеся 50% перечисляются на счет Продавца в течение 3 банковских дней со дня поставки товара в полном объеме. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате счета на получение товара в момент поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, указанные в счете. Также оплата может быть произведена наличными денежными средствами путем внесения в кассу Продавца. Вторая и последующие поставки могут осуществляться на условии отсрочки оплаты за поставленную товар, Покупатель в течение 14 календарных дней с даты поставки товара обязан перечислить деньги за поставленный товар, а при необходимости и транспортные расходы по доставке товара, на расчетный счет Продавца в банке, обслуживающем последнего. Также оплата может быть произведена наличными денежными средствами путем внесения в кассу Продавца.

6.2. В исключительных случаях по соглашению сторон отгрузка может быть произведена по платежному поручению о предоплате. Данное платежное поручение должно быть заверено подписью ответственного лица и печатью банка, осуществляющего платеж, о снятии денежных средств с р/с Покупателя и иметь точную дату отправки денег на р/с Продавца.

7. Дополнительные условия

7.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2. При обнаружении продукции ненадлежащего качества . а также боя, Покупатель возвращает данный товар на склад Поставщика вместе с оформленным актом и накладной на возврат бракованной продукции. Поставщик в течение 5 рабочих дней производит проверку на соответствие ассортимента и качества возвращенного товара ассортименту и качеству заявленной продукции и по результатам проверки Поставщик заменяет товар на аналогичный, надлежащего качества, а при невозможности данной операции, возвращает Покупателю денежные средства за указанный товар.

Товар, не признанный Поставщиком для замены или возмещения, Покупатель обязан забрать в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления любым доступным видом связи. При нарушении указанного срока, товар принимается на ответственное хранение. Покупатель обязан возместить Поставщику затраты, связанные с хранением, перетариванием и утилизацией товара, которые оформляются отдельным счетом. В случае недопоставки товара Поставщик обязуется осуществить допоставку в течение 3 рабочих дней, со дня составления соответствующего акта.

7.3. При изменении цены Продавец обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предупредить Покупателя о планируемом увеличении. При отказе Покупателя с новой ценой товара Продавец приостанавливает действие договора в одностороннем порядке без наложения на последнего каких-либо имущественных санкций.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием форс- мажорных обстоятельств: стихийное бедствие, наводнение, землетрясение, военные действия и т.п. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами, препятствующими выполнению обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону в письменной форме в течение 48 часов с момента их возникновения.

9.1. Все дополнительные соглашения, а также изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

9.2. Документы, переданные по факсимильной связи, заверенные печатями и подписанные договаривающими сторонами, принимаются как подлинные документы, до замены последних оригинальными.

9.3. Срок действия договора устанавливается с «__»_______ 200_г. по 31 декабря 200_ года.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

9.5. Если ни одна из сторон за 10 рабочих дней до окончания срока, указанного в п.8.3. не заявит о намерении расторжения договора, то договор считается автоматически пролонгированным на следующий год и прежних условиях.

10. Адреса и реквизиты сторон

Юр.адрес: г. Москва, ул. Усиевича, д.13, помещение правления

Уважаемые гости нашего портала! Для получения возможности оставлять комментарии к публикациям, а так же доступа к другим функциям, реализуемым на портале, предлагаем пройти процедуру регистрации. Это займет у Вас совсем немного времени, но зато вы познакомитесь с Правилами поведения, а затем получите полноценный доступ ко всем возможностям и привилегиям, которые имеют зарегистрированные пользователи.

© 2009 - 2016 Кадровый консалтинг и всё остальное.
Примеры и образцы кадровых документов: трудовые договора, должностные инструкции, штатное расписание организации, гражданско-правовые договора, локальные нормативные акты, кадровые приказы.

Характеристика спортсмена по волейболу

16+ Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 5201 от 20.05.2016.

Адрес редакции: 214011, РФ,
г. Смоленск, ул. Верхне-Сенная, 4.
Контакты: info@infourok.ru

Правообладатель товарного знака ИНФОУРОК: ООО «Инфоурок» (Свидетельство № 581999 )

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.

Скачать характеристика поставщика образец

Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение. Выбор поставщиков – задача сложная и ответственная, поскольку от них во многом зависит ритмичность Параметры поставщика описываются множеством характеристик, отражающих его возможности и Форма расчетов. У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца. Участники проекта – физические и\или юридические лица, которые непосредственно вовлечены.

Постановление Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. n 7 "Об утверждении унифицированных форм. Для отражения операций с товарами применяются в основном первичные документы. Скачать бланк и образец товарная накладная, форма № ТОРГ 12. Пример заполнения накладной. Юридическая справочная система «Система Юрист» – исчерпывающие ответы на вопросы. 24 июн 2013 Сравнительная характеристика ФЗ № 44 и ФЗ № 94. Часть 2: Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным. Гарантийное письмо о предоставлении адреса, Виды гарантийных писем, Образец гарантийного. Образец спецификации к договору поставки товара. Часть характеристик может отличаться от стандартных свойств, указанных в соответствующей. Договор поставки, условия договора поставки, заключение договора поставки, срок договора. Решение поставщика об одностороннем Наименование товара Характеристика товара. Как правильно составить акт приема-передачи товара. Образец и бланк акта скачать.

Организация-поставщик поставляет образцы своей продукции, которая Следующий метод базируется на исследовании характеристик, отражающих. Название: Товароведная характеристика и экспертиза качества майонеза Раздел: Рефераты. Читать отчет по практике online по теме 'Товароведно-технологическая характеристика. Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. n 2332-У "О перечне, формах и порядке составления. Понятие и характеристика договора аренды Договор дарения несовершеннолетним детям. Авансовый отчет образец бланк Авансовый отчет образец бланк Авансовый отчет скачать бланк.

Образец составления договора на поставку продукции (товаров) и типовой бланк. Уникальная. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей Образец, Доверенность. Участники проекта – физические и или юридические лица, которые непосредственно вовлечены. 17 сен 2015 ОДОБРЕНИЕ ПРОТОТИПОВ / ПРЕДСЕРИЙНЫХ ОБРАЗЦОВ 7. 6. Поставщик должен сам определить ключевые характеристики. Письмо-запрос – образец оформления в формате doc. Еще пример письма-запроса. Просим Вас. ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ. Услуги по ведению реестра акционеров - Независимая регистраторская компания.

Образец оформления государственного контракта на поставку

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №1
на поставку плазменной панели

Краевое Государственное Учреждение Культуры "Барнаульский дом культуры" в дальнейшем "Заказчик", от имени Алтайского края, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) на следующих условиях:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить, осуществить монтаж и передать в собственность Заказчика согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему контракту) - плазменную панель (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и его монтаж.

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет _________________________________ руб. в т.ч. НДС 18%.
2.2. Цена Контракта устанавливается в рублях РФ и включает в себя:
-стоимость товара;
-стоимость сертификации товара;
- стоимость доставки товара до местонахождения Заказчика;
- стоимость выгрузки товара;
- стоимость монтажа товара;
- стоимость установки и настройки товара;
- налоги, сборы, пошлины, страхование.
2.3. Оплата осуществляется Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке:
- предоплата в размере 30% от цены контракта в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта;
- окончательный расчет в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара и его монтажа.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Поставщик засчитывает денежные средства, поступающие от Заказчика, в порядке, предусмотренном ст. 319 Гражданского кодекса РФ.
2.5. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара и его монтаж осуществляется средствами и силами Поставщика по адресу: г. Барнаул, ул. Ленина, 25 в течение 10 календарных дней со дня заключения Контракта.
3.2. Поставщик осуществляет поставку Товара и его монтаж на условиях, указанных в настоящем Контракте.
3.3. Не позднее 1 (одного) дня до момента отгрузки Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков доставки до места поставки.
3.4. Разгрузка Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.
3.5. Заказчик обязуется обеспечить получение Товара от Поставщика не позднее суток с момента доставки Товара в пункт назначения.
3.6. Заказчик обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема Товара.
3.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом перехода права собственности на Товар к Заказчику считается дата получения Товара Заказчиком от Поставщика и подписание акта сдачи-приемки Товара, после чего риск случайной гибели или порчи Товара переходит на Заказчика.
3.8. Поставщик на момент поставки Товара должен предоставить:
-сертификат соответствия установленного образца системы ГОСТ Р;
- гарантийный талон с указанием сроков гарантии;
-инструкция на русском языке.
3.9. Поставщик обязуется осуществить монтаж поставленного Товара и установить его.
3.10. По настоящему Контракту Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар - 12 месяцев. Оформление и предоставление гарантийных талонов на момент поставки Товара является обязательным. Сервисное обслуживание Товара, подлежащего поставке, производится силами Поставщика в течение всего гарантийного срока.

4.ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. ПРИЕМКА МОНТАЖА ТОВАРА.
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.
4.2. Приемка Товара производится Заказчиком в момент его получения от Поставщика, но не позднее суток с момента доставки в пункт назначения. Приемка Товара по количеству, качеству может осуществляться частичной (выборочной) проверкой.
4.3. В случае выявления недостачи или (и) несоответствие качеству Товара составляет акт за подписями лиц, производивших приемку Товара.
4.4. Претензии Заказчика по количеству и качеству принимаются Поставщиком не позднее 20 (двадцати) дней с момента приемки Товара.
4.5. Работы по монтажу товара, его установке принимаются Заказчиком и отражаются в акте сдачи-приемки товара и монтажа.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поставщик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение сроков поставки в размере 0,05 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.2. В случае если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации или условиям Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,05 % стоимости Товара ненадлежащего качества.
5.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от неоплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.4. Заказчик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение сроков приемки Товара от Поставщика в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости не принятого в срок товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.
5.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. При этом соответствующая сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.
5.7. В случае нарушения одной из сторон сроков документооборота (рассмотрения документов), другая сторона вправе без дополнительного уведомления отодвинуть срок исполнения своего обязательства на количество дней задержки ответа (срока согласования).

6. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
6.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

7.ФОРС-МАЖОР
7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 7.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Официальный документооборот в рамках настоящего Контракта осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.
Срок ответа на входящий документ в рамках настоящего Контракта не может превышать 3 (трех) дней.
9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2009г. но не ранее полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.
9.3. Все приложения к Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Краевое Государственное Учреждение Культуры "Барнаульский дом культуры"
656000, г. Барнаул, ул. Ленина, 25, тел. 35-28-35
ИНН 2204015730, КПП 220401001
Л/с 2101281055 в Департаменте финансов Алтайского края
ИНН 2200000133
р./сч. 40201810900000100008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г. Барнаул
тел. (3852) 35-28-45
факс (3852)35-28-55

Характеристика на поставщика образец

Колонка Алексея Миллера. В 2015 году «Газпром» продемонстрировал способность добиваться. Договор аутсорсинга. образец договора, некоторые аспекты применения договора. ДОГОВОР № образец. на поставку Комплектация поставки и эксплуатационные характеристики поставляемого товара приведены в Приложении. 1. На основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года n 86-ФЗ "О Центральном банке.

Высшей формой партнерства является форма, при которой цепочка Шаг 3. Определение характеристик хорошего поставщика по разным категориям. Условия и порядок отбора ЗАО «Тандер» поставщиков в целях заключения предложенной цены товара, оценивает характеристики упаковки продукции, образцов продукции с указанием почтового адреса для направления. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на поставщика и образец. На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут. Диплом Учет денежных средств в кассе, на расчетном счете, на валютных счетах; составление. Расчетная ведомость по средствам 4 - ФСС РФ за 2016 год, форма расчета по начисленным. Stabilus - your expert for gas struts, dampers and electromechanical drives. As a world market leader in gas struts and hydraulic vibration dampers, we've proven. Читать дипломную работу online по теме 'Характеристика маркетинговой деятельности немецкого.

Какие основные цели сертификации? Сертификация направлена на достижение следующих целей. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его. Пример решения задачи выбора поставщика с учетом динамики негативных характеристик поставщика, поэтому предпочтение очевидно следует. Образцы договоров на оказание услуг, оказания содействия, поручения, аутстаффинга. 17 сен 2015 ОДОБРЕНИЕ ПРОТОТИПОВ / ПРЕДСЕРИЙНЫХ ОБРАЗЦОВ 7. 6. Поставщик должен сам определить ключевые характеристики. Главными, важными и влиятельными, но не единственными, факторами конкуренции продукции. ЛИМС i-lds повышает эффективность выполнения функций, востребованных на предприятии. У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца.

Учет и оформление движения товаров должны производиться в соответствии с нормативными. Когда применяется дефектная ведомость и образец ее бланка скачать. Образец составления договора на поставку продукции (товаров) и типовой бланк. Уникальная. Атомная энергетика России. Объединенная компания АО НИАЭП образована в марте 2012 года. Stabilus - your expert for gas struts, dampers and electromechanical drives. As a world market leader. Особенностью договора поставки является характеристика товара – им могут заключенным, если соблюдена простая письменная форма сделки.

Организация-поставщик поставляет образцы своей продукции, которая Следующий метод базируется на исследовании характеристик, отражающих. Экономическая характеристика ООО. Была составлена таблица опроса экспертов для оценки поставщиков, образец опросного листа представлен Описание периодичности и сроков поставки товара, выполнения работ, характеристики и показатели качества товаров, работ, услуг не указаны. промышленных образцов, наименование места происхождения товара или. Рис. 2.1 Объекты анализа затрат на производство и себестоимости продукции Задачи отделов. Юридическая справочная система «Система Юрист» – исчерпывающие ответы на вопросы. 1. Область применения. Настоящие санитарные правила и нормы разработаны и утверждены. Как правильно заполнить платежное требование. Бланк и образец составления скачать. При планировании проведения товарной экспертизы принято выделять 3 этапа. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов.

Договор поставки дров, скачать обазец договора на поставку топливных дров

Дрова - материалы, заготавливаемые из лесопродукции, используемые для сжигания в печах, каминах, котлах для получения энергии. Их качество зависит от породы древесины, размера фрагментов, наличия дефектов в виде гнили и сучьев. Объем тепла, выделяемого при использовании дров, зависит от влажности древесины, ее качества и породы. Оптимальным для отопления является постепенное сгорание дров с медленным выделением тепла. Этому требованию больше всего соответствуют дрова из лиственных пород: дуб, береза, тис.

Специализацией многих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий является поставка топливных дров. Чтобы заказчик получил продукцию с желательными свойствами и надлежащего качества, а поставщик - своевременную оплату, стороны заключают договор на поставку дров.

Кроме определения сторон и предмета договора, документ указывает:

• цену кубического метра дров;
• порядок расчетов;
• сроки и объем поставки;
• порядок обмера и приемки;
• возможность наступления форс-мажорных обстоятельств;
• ответственность сторон;
• возможность изменений.

Приложениями к договору являются: график поставки, характеристики дров (содержание древесины, длина, влажность, толщина, количество, ГОСТ или ТУ).

Вы можете скачать бланк договора поставки топливных дров (текстовый шаблон) по этой ссылке .

Скачать характеристика на поставщика образец

Атомная энергетика России. Объединенная компания АО НИАЭП образована в марте 2012 года. Название: Товароведная характеристика и экспертиза качества майонеза Раздел: Рефераты. Поставка изделия представляет исполнение обязательств поставщиком по изготовления и испытаний опытного образца или опытной партии (ГОСТ 2.103-68) Изделие, характеристики качества которого не соответствуют.

24 июн 2013 Сравнительная характеристика ФЗ № 44 и ФЗ № 94. Часть 2: Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным. Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд. Рис. 2.1 Объекты анализа затрат на производство и себестоимости продукции Задачи отделов. Условия и порядок отбора ЗАО «Тандер» поставщиков в целях заключения предложенной цены товара, оценивает характеристики упаковки продукции, образцов продукции с указанием почтового адреса для направления. Образец. ХАРАКТЕРИСТИКА. Дана Ситниковой Татьяне Владимировне о объявлений, маркетинговых исследований по выбору поставщика. Образцы договоров ОБРАЗЕЦ. ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТКА В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА УСЛОВИЯХ. Когда применяется дефектная ведомость и образец ее бланка скачать. Образец составления договора поставки товара и типовой бланк. Уникальная возможность. Образец дистрибьюторского соглашения о передаче программного продукта, заключаемый. Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. n 2332-У "О перечне, формах и порядке составления.

Образец составления договора поставки с предоплатой за поставляемый товар и типовой бланк. 31 окт 2012 Предоставлять требуемое количество образцов, в соответствии с Специальные характеристики будут доведены до поставщика. Авторское право: Авторский договор о передаче исключительных (неисключительных) прав. Наименование документа: ГОСТ 6810-2002 Тип документа: ГОСТ: Статус документа: действующий. Сравнив исследуемый образец мы сделали вывод, что молоко относится к 1 группе.

ДОГОВОР № образец. на поставку Комплектация поставки и эксплуатационные характеристики поставляемого товара приведены в Приложении. Процедура проведения закупок у одного поставщика (исполнителя, подрядчика) должна иметь. Договор поставки, условия договора поставки, заключение договора поставки, срок договора. 2. Содержание 1. Характеристика ГОСТа Р 6.30-2003; 1.1 Требования к реквизитам служебных. Оценка характеристик товара. 4. Поиски поставщиков 5. запрашивание предложений 6. Выбор поставщика. 7. Разработка процедуры выдачи заказа. 17 сен 2015 ОДОБРЕНИЕ ПРОТОТИПОВ / ПРЕДСЕРИЙНЫХ ОБРАЗЦОВ 7. 6. Поставщик должен сам определить ключевые характеристики.

Постановление Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. n 132 "Об утверждении унифицированных форм. Высшей формой партнерства является форма, при которой цепочка Шаг 3. Определение характеристик хорошего поставщика по разным категориям. Выбор поставщиков – задача сложная и ответственная, поскольку от них во многом зависит ритмичность Параметры поставщика описываются множеством характеристик, отражающих его возможности и Форма расчетов. Письмо-запрос – образец оформления в формате doc. Еще пример письма-запроса. Просим Вас. Организация-поставщик поставляет образцы своей продукции, которая Следующий метод базируется на исследовании характеристик, отражающих. "Книги издательства "Бератор-Пресс", 2003. БУХУЧЕТ В ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ. М.Н.Агафонова.