Рейтинг: 4.5/5.0 (1912 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Михаил Сергеевич ПономаревДиректор по развитию Главный критерий нашей работы - удовлетворенность Заказчика. Наши специалисты прилагают к этому все свои усилия, знания и возможности. Имидж компании создан настоящим мастерством и высокой ответственностью за каждый заказ. Нам важно, чтобы нам доверяли. Именно поэтому мы делаем так, чтобы нашим Заказчикам было удобно и комфортно.
Контакты+7 (963) 258-80-80 g.os@bk.ru Часы работы.
Пн - Сб 10.00 - 20.00 Головной офис - 660001, г. Красноярск
ул. Красной Звезды, д. 1, офис 11
Ремонт и отделка
Образец договора дизайна
Образец договора дизайнана разработку дизайн – проекта интерьера
г. Красноярск «__» ________ 201_ года
Полатовский Сергей Николаевич, паспорт 07 99 124037, выдан ОВД Октябрьского района г.Красноярска 15.12.1999г. именуемый в дальнейшем Заказчик. с одной стороны, и Управляющий «Студией Современного Ремонта» - индивидуальный предприниматель Кулешов Игорь Викторович, действующий на основании Свидетельства 24№006239146, именуемый в дальнейшем Исполнитель. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор ) о нижеследующем:
Термины и определения
Для целей настоящего Договора, указанные ниже термины, будут обозначать или пониматься следующим образом:
Дизайн-проект - комплекс услуг, описанных в п.2.3 Договора, по разработке концепции (концептуального решения) художественного оформления интерьера, включающий создание эскиза дизайн-проекта и разработку проектной документации.
Концептуальное решение - это несколько вариантов эскиза, наглядно иллюстрирующего принципы объёмно-пространственной и цветовой организации помещения.
Эскиз дизайн-проекта - цветной эскиз (рисунок) объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта концептуального решения, сопровождающийся пояснительной запиской.
Проектная документация - все необходимые чертежи для реализации Эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п. а также ведомость материалов, рекомендуемых для использования при реализации Эскиза дизайн-проекта (без указания их цен).
Планировочные решения - варианты перепланировки помещения.
Документация - планировочные решения, эскиз дизайн-проекта, проектная документация.
Цена договора - сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за дизайн-проект.
Акт - акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта, согласно которому Исполнитель передает Заказчику документацию.
Задание на дизайн-проект -письменно оформленное и утвержденное Заказчиком задание по установленной форме (Приложением №1 к Договору), в котором содержатся все требования к дизайн-проекту, а также все необходимые данные и документы для выполнения дизайн-проекта (задание на выполнение проектных работ может быть по поручению Заказчика подготовлено Исполнителем). В этом случае задание становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком (п.1. ст. 759 ГК РФ).
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения (квартиры), общей площадью 110,58 кв. м., находящегося по адресу:
г.Красноярск, ул ул. Вильского, д.18 «а» – кв.7
1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего Договора, определены техническим заданием на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору), составом дизайн-проекта (Приложение №2 к Договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта (Приложение №3 к Договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору).
1.3. Работы, не учтенные в Приложениях № 1, 2, 3,4 настоящего договора, выполняются на основании дополнительных соглашений к Договору.
2. Сроки и порядок выполнения работ
2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) получения аванса согласно п. 3.5.1 настоящего договора.
2.2. Срок выполнения дизайн-проекта/ эскизного проекта (нужное подчеркнуть ): ___( ) рабочих дней.
2.3. Исполнение дизайн-проекта осуществляется в соответствие с заданием на дизайн-проект и включает в себя комплекс следующих услуг:
2.3.1 Обмеры помещения и предоставление планировочных решений.
2.3.2. Разработка эскиза дизайн-проекта.
2.3.3. Разработка проектной документации к дизайн-проекту.
2.4. Документация к каждой из вышеперечисленных услуг письменно согласовывается с Заказчиком.
2.5 Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемого в рамках настоящего договора дизайн-проекта, производится в заранее (за 1 день) согласованное Сторонами время.
2.6. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.2.2. настоящего договора.
2.7. По соглашению Сторон Договор может быть продлен на новый срок.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
3.2. Указанная в п. 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего Договора, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.
3.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в п. 2.1 Договора на основании задания на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору).
3.4. Договорной ценой не учтены расходы, связанные со стоимостью услуг сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации.
3.5. Оплата по договору производится в следующем порядке:
3.5.1. В день подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю Аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к обмерам помещений и работам над эскизом дизайн-проекта.
3.5.2. В день утверждения эскиза дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю промежуточный аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к работам над Проектной документацией дизайн-проекта.
3.5.3. В день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю оставшуюся сумму в размере 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель передает на разработанный дизайн-проект комплект документов согласно Приложению№ 2 к настоящему Договору.
4. Обязательства Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. В установленный Договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн–проект помещения, разработанный на основе Приложений №1, 2,3,4 к Договору.
4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению условий настоящего Договора.
4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.
4.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора.
4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.
4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.
4.4. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.
4.5. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.
4.6. Заказчик обязуется :
4.6.1. Передать Исполнителю до начала работ план помещения (выкопировку из технического паспорта/строительного проекта).
4.6.2. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.
4.6.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.6.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.6.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему Договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.
4.7. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.
4.8. Заказчик обязан предупредить письменно Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем Договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.
5.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ.
5.3. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.
5.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи–приемки выполненных работ (этапа) с приложением 2 (Двух) экземпляров проектной документации.
5.5. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя дизайн–проекта или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи–приемки работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.
5.6. По истечении 5 (Пяти) рабочих дней, определенных п.5.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного Акта сдачи–приемки и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта сдачи–приемки работ.
5.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.
6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.5Договора) он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы Договора.
7.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс–мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.
7.2. Наступление форс–мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс–мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.
7.3. Освобождение какой–либо из сторон от ответственности вследствие действия форс–мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.
7.4. Если действие форс–мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 (Тридцать) дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего Договора. При этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при отсутствии вины Исполнителя, письменно уведомив его не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. При расторжении настоящего Договора Заказчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенной работы.
8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего Договора, а именно:
- не приступил к работам в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком;
- не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем Договоре.
8.5. При расторжении настоящего Договора по вине Заказчика, Исполнитель вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.
8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего Договора:
- нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.5. настоящего Договора;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.6 настоящего Договора;
- отсутствие Заказчика или уполномоченного представителя без уважительной причины, подтвержденной документально, по указанному в настоящем Договоре адресу в течение 15 (Пятнадцати) дней.
9. Общие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
9.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.
9.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора.
9.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой из Сторон.
9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание на разработку дизайн - проекта.
Приложение № 2 – Состав дизайн - проекта.
Приложение № 3 – Стоимость услуг по разработке дизайн-проекта.
Приложение № 4 – График выполнения работ.
10. Местонахождение и реквизиты Сторон
Михаил Сергеевич ПономаревДиректор по развитию Главный критерий нашей работы - удовлетворенность Заказчика. Наши специалисты прилагают к этому все свои усилия, знания и возможности. Имидж компании создан настоящим мастерством и высокой ответственностью за каждый заказ. Нам важно, чтобы нам доверяли. Именно поэтому мы делаем так, чтобы нашим Заказчикам было удобно и комфортно.
Контакты+7 (963) 258-80-80 g.os@bk.ru Часы работы.
Пн - Сб 10.00 - 20.00 Головной офис - 660001, г. Красноярск
ул. Красной Звезды, д. 1, офис 11
© 2014 ИП Кулешов Игорь Викторович Материалы данного сайта не являются публичной офертой. Разработка сайта —
на разработку дизайн- проекта
г. __________ “___” _________ 2010 г.
ООО, именуемый в дальнейшем “Заказчик”,в лице_______, действующего на основание Устава, с одной стороны, и ООО, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора ___________, действующего на основании Устава и лицензии № _____от «__»____ ___г выданной Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, срок действия до «__»_________20__г. с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.1.Подрядчик обязуется разработать дизайн-проект для ____________ в помещении по адресу: ______________________________ именуемом в дальнейшем “Объект”, в соответствии и на основании задания на проектирование (приложение 1), утвержденного прайс-листа (приложение 2) и составленного на их основе Подрядчиком “ Финансового плана” (приложение 3).
Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в соответствии с “Финансовым планом” (приложение 3).
1.2.По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту сдачи-приемки выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, отвечает Подрядчик.
1.3.Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:
Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта.doc
2.1.1. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с заданием на проектирование (приложение 1), определяющим объем и содержание работ, и прайс-листом на проектные работы (приложение 2), определяющим стоимость работ.
2.1.2. Начать работы в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего договора.
2.1.3. Закончить работы в срок, указанный в пункте 4.2 настоящего договора и передать результаты работ Заказчику.
2.2.1. До начала выполнения работ передать Подрядчику задание на проектирование (приложение 1).
2.2.2. Каждый раз после предоставления Подрядчиком на рассмотрение и согласование Заказчику проектных материалов (вариантов эскизов, чертежей и т. п.) рассмотреть эти материалы в течение 3 (трех) календарных дней и передать их Подрядчику со своими замечаниями и подписью.
2.2.3. В течение 3 (трех) календарных дней после получения от Подрядчика извещения об окончании этапа работ принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.2.4. Оплатить работы в соответствии с выставленными Подрядчиком счетами по цене, указанной в прайс-листе на проектные работы (приложении 2) настоящего договора.
2.3.Подрядчик имеет право заключать договора со специализированными организациями, а также с физическими лицами.
2.4.По желанию Заказчика Подрядчиком могут быть приняты к исполнению дополнительные объемы работ. В этом случае составляется и утверждается Заказчиком дополнительный перечень проектных работ и срок договора соответствующим образом продлевается, а сам договор автоматически считается пролонгированным.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:
2.5.Заказчик может назначать своего полномочного представителя, который от его имени осуществляет:
· контроль над выполнением и качеством проектных работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика,
· приемку по акту выполненных работ,
· решение с Подрядчиком всех оперативных вопросов, возникающих в процессе ведения работ и т. п.
Указанное назначение оформляется Заказчиком письменно в установленной форме (приложение 4) и является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.6.Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.
2.7.Стороны считают, что работы, предусмотренные статьей 1 настоящего Договора, а равно процедуры согласования и иные встречи осуществляются в течение рабочей недели (с понедельника по пятницу включительно) не ранее 8 часов утра и не позднее 20 часов вечера, если иное не установлено договором.
2.8.В случае если стороны заключат договор подряда на выполнение работ согласно дизайн-проекту, разработанному Подрядчиком, Подрядчик имеет право фотографировать готовый Объект. Порядок использования Подрядчиком фотографий согласуется Сторонами в Дополнительном соглашении.
3.Порядок сдачи-приемки работ.
3.1.Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней после получения им уведомления Подрядчика, о готовности к сдаче выполненных Подрядчиком работ.
Если Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о готовности Подрядчика к сдаче не организует приемку выполненных работ, то работы по договору считаются принятыми Заказчиком.
3.2.По соглашению сторон Подрядчик может сдавать, а Заказчик принимать отдельные виды выполненных работ, что может фиксироваться соответствующими актами сдачи-приемки.
3.3.Сдача работы Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:
4.1.Подрядчик обязуется начать Работы в течение 3 (трех) банковских дней после оплаты Заказчиком авансового платежа в соответствии с “Финансовым планом” (приложение 3).
4.2.Подрядчик обязуется закончить работы и сдать их Заказчику по Актам сдачи-приема работ не позднее _________________ рабочих дней после начала работ.
4.3.Работы по договору считаются полностью выполненными Подрядчиком после подписания сторонами Актов приема-сдачи работ, либо, в случае отказа Заказчика подписать Акт приема-сдачи работ, через три рабочих дня после предоставления Подрядчиком Заказчику работ, выполненных в соответствии с настоящим договором.
4.4.При необходимости изменения срока начала или окончания работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об изменении срока начала или окончания работ с указанием причин изменения этого срока не позднее, чем за 48 часов, до его наступления.
4.5.При отсутствии мотивированного отказа Заказчика принять измененные сроки, новые сроки считаются принятыми обеими сторонами по договору.
4.6.Срок действия договора начинается с момента его подписания и заканчивается после исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5. Стоимость работ и порядок расчетов.
5.1.Стоимость работ определяется на основании прайс-листа на проектные работы (приложение 2).
5.2.Работы по договору выполняются Подрядчиком на условиях опережающего авансирования.
5.3.Оплата по Договору осуществляется в соответствии с “Финансовым планом” (приложение 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Сроки фактической оплаты полных сумм платежей не могут превышать 3-х (трех) банковских дней. Под датой фактической оплаты стороны понимают дату зачисления средств на расчетный счет Подрядчика. Проведение работ, процедур согласования и иных встреч за пределами периода времени, установленного пунктом 7 статьи 2 настоящего Договора, по инициативе Заказчика осуществляется при условии внесения соответствующей записи в Журнале производства проектных работ с увеличением стоимости, определяемой на основании прайс-листа на проектные работы (приложение 2).
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:
5.4.В течение выполнения работ по мере произведения платежей Заказчик и Подрядчик производят финансовую сверку совершенных проплат. В случае выявления расхождений стороны должны принять решение по их устранению и устранить их в срок не более 3-х (трех) банковских дней с момента выявления указанных расхождений, если иное не предусмотрено согласованным решением сторон, но не позднее 3-х (трех) банковских дней с даты подписания последнего акта сдачи-приемки работ.
5.5.Расчеты по Договору производятся в гривне.
6. Ответственность сторон.
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.
6.2.В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Подрядчику выполненной работы в соответствии с условиями п. 5.3 настоящего договора, или в случае несвоевременного возврата переданных Подрядчиком Заказчику на рассмотрение и согласование материалов в соответствии с условиями п. 2.2.2 настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5% от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки. но не более 10 % от суммы договора. Также за просрочку подписания актов сдачи-приемки или не предоставление мотивированного отказа от подписания актов сдачи-приемки в письменной форме с перечнем претензий к Подрядчику, Заказчик оплачивает Подрядчику пени в размере 0.5 % от суммы неподписанного акта приемки за каждый календарный день просрочки. При этом срок выполнения работ соответственно увеличивается.
6.3.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.
7. Порядок разрешения споров.
7.1.Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат разрешению и урегулированию сторонами путем переговоров и оформляются актами, протоколами и дополнительными соглашениями.
7.2.Любой спор неурегулированный путем переговоров, подлежит передаче на рассмотрение в хозяйственный суд по месту нахождения ответчика.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:
8. Порядок расторжения договора.
8.1.Настоящий договор может быть расторгнут до окончания его действия и до выполнения сторонами своих обязательств по договору в любой момент по взаимному соглашению сторон.
8.2.Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любой момент: в этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ согласно перечню.
8.3.Настоящий договор может быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком пункта 2.2 настоящего договора.
8.4.В случае расторжения договора в одностороннем порядке сторона, являющаяся инициатором расторжения договора, обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую сторону о расторжении договора с указанием причин, а также произвести сдачу-приемку работ, выполненных на дату уведомления.
В течение 3 (трех) дней с момента предоставления одной из сторон письменного уведомления о расторжении договора производится подсчет объема работ, выполненных Подрядчиком на день расторжения договора, а также иных расходов, понесенных Подрядчиком в связи с исполнением договора.
После произведенного подсчета, но не позднее, чем в трехдневный срок с момента подачи одной из сторон письменного уведомления о расторжении договора, производятся взаиморасчеты, и составляется письмо об отсутствии взаимных материальных и иных претензий.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные бедствия, вооруженные конфликты, издание органами государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего договора, а также другие события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля сторон.
9.2.Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами, изданными компетентными органами.
9.3.Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить письменное уведомление другой стороне, с указанием характера события и предположительного срока его действия с приложением необходимых документов. В случае неисполнения указанного в настоящем пункте требования, виновная в непредставлении уведомления сторона обязана возместить другой стороне ее убытки, вызванные таким неисполнением.
9.4.В случае наступления событий непреодолимой силы, срок исполнения сторонами своих обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 90 дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив для этого соответствующее письменное уведомление другой стороне. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой возмещения убытков.
9.5.В течение пяти дней с момента расторжения Договора по основанию, указанному в п. 4 настоящей статьи, стороны произведут взаиморасчеты и урегулирование взаимных требований.
9.6.В случае если в момент наступления обстоятельств непреодолимой силы становится очевидным, что такие обстоятельства или их последствия не могут быть устранены в будущем, стороны, по письменному требованию любой из сторон, незамедлительно встретятся и примут решение о дальнейшей судьбе Договора.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:
10. Заключительные положения.
10.1.Настоящий Договор имеет нижеследующие приложения:
Приложение 1. Задание на проектирование на ______ стр.
Приложение 2. Прайс-лист на проектные работы на ______ стр.
Приложение 3. Финансовый план на _____ стр.
10.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному экземпляру для каждой стороны.
10.3.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами Все изменения и дополнения к Договору согласовываются, оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на разработку дизайн- проекта" можно воспользовавшись данной ссылкой:
на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения
Гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения ( ), общей площадью м. кв. находящегося по адресу: (далее по тексту – «Помещение»).
1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием на разработку дизайн-проекта помещения (Приложение №1 к настоящему договору), составом дизайн-проекта помещения (Приложение №2 к настоящему договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта помещения (Приложение №3 к настоящему договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к настоящему договору).
1.3. Работы, не учтенные в приложениях №1, 2, 3, 4, при возникновении необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.
2. ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТ2.1. В состав разрабатываемой Исполнителем в рамках настоящего Договору проектной документации включается эскизный проект Помещения и компоновочные планы.
2.2. Исполнитель выполняет работы поэтапно в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору:3.1. Качество выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора работ должно соответствовать действующим СНиП.
3.2. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан строго следовать указаниям Заказчика, приведенным в Техническом задании (Приложение №1).
4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение №1), а также другую документацию, предусмотренную настоящим Договором и необходимую для выполнения обязательств Исполнителя, принятых им в рамках настоящего Договора.
4.2. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются из материалов Исполнителя.
4.3. Риск случайной гибели или порчи результата работ с момента подписания акта приемки-передачи работ несет принявшая Сторона.
4.4. Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего Договора работ производится в рабочее время (с до часов). В случае необходимости проведения встреч в другое время Стороны согласуют его с учетом возможностей Исполнителя.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ5.1. Стоимость услуг Исполнителя по разработке дизайн-проекта интерьера Помещения Заказчика определена в размере рублей (Приложении №3) и является ценой Договора.
5.2. В цену Договора включено часов работы Исполнителя по подбору совместно с Заказчиком отделочных материалов, мебели и предметов интерьера в организациях торговли города. Время работы Исполнителя фиксируется Заказчиком в Ведомости учета встреч (Приложение №5). Время работы Исполнителя при самостоятельном выезде в торговые компании кратно минутам. Дополнительное время работы Исполнителя с Заказчиком продолжительностью свыше часов оплачивается по отдельному договору авторского надзора, заключаемому Сторонами.
5.3. Стоимость услуг Исполнителя по авторскому надзор не включена в цену настоящего Договора.
5.4. В случае изменения предусмотренных техническим заданием (Приложение №1) перечня и (или) объема работ, такое изменение должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Перечень приложений к дополнительному соглашению определяется Сторонами исходя из изменения перечня и (или) объема работ.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ6.1.Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере % цены Договора, указанной в п.5 настоящего Договора в течение дня, следующего за днем подписания настоящего Договора.
6.2.Стоимость работ в соответствии с п.5 Договора за вычетом аванса, предусмотренного п.6.1 Договора оплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания Сторонами акта приемки-передачи работ по обоим этапам.
6.3.Перечисление аванса, предусмотренного п.6.1 Договора и окончательного расчета в соответствии с п.6.2 Договора осуществляется в порядке безналичных расчетов путем перечисления причитающихся денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.15 Договора.
6.4.Результаты работ передаются Заказчику в случае полной оплаты всех этапов работ в соответствие с условиями настоящего Договора.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ7.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по первому этапу в течение рабочих дней, по второму этапу в течение рабочих дней в соответствии с графиком (Приложение №4).
7.2.Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не включаются в срок выполнения работ, определенный п.7.1 настоящего Договора.
7.3.После передачи результата работ Заказчику по обоим этапам настоящий Договор считается исполненным полностью.
7.4.Срок выполнения работ по первому этапу исчисляется со дня, следующего за днем выплаты Заказчиком аванса Исполнителю в соответствии с п.6 настоящего Договора. Срок выполнения работ по второму этапу исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта приемки-передачи работ по первому этапу.
7.5. Технические решения, принятые Исполнителем при разработке дизайн-проекта интерьера помещения во исполнение технического задания (Приложение №1) и согласованные с Заказчиком, должны реализовываться в натуре, в соответствии с требованиями СНиП. Предлагаемые технические решения разрабатываются Исполнителем из расчета геометрически прямых в плоскостях стен Помещения. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие реализуемого проекта на практике из-за геометрической кривизны стен в Помещении.
8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ8.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.
8.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) за день до даты окончания работ. Уведомление Заказчика Исполнителем производится письменно, по телефону (факсу), электронной почте.
8.3. Заказчик обязан принять разработанную Исполнителем проектную документацию не позднее календарных дней после получения уведомления об окончании работ.
8.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ (этапа) с приложением двух экземпляров проектной документации.
8.5. Заказчик обязан в течение календарных дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта интерьера помещения или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести проверку результатов и подписать акт приемки-передачи работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.
8.6. По истечении календарных дней, определенных п.8.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного акта приемки-передачи работ и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.
8.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ9.1. Исполнитель обязан:
9.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и сроки, указанные в п.7 настоящего Договора, и сдать результат работ Заказчику.
9.1.2. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный в соответствии с Приложениями №1, 2, 3, 4 настоящего Договора.
9.1.2. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком по осуществлению контроля качества работ и соблюдения его указаний.
9.1.3. Устранять недоделки в работах за свой счет, если они возникли по вине Исполнителя и зафиксированы двухсторонним актом или указаны в полученной от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора. Двухсторонний акт оформляется сторонами в момент передачи результата работ.
9.1.4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
9.1.5. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.
9.2. Исполнитель имеет право:
9.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.
9.2.2. Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.
9.2.3. На фото- и видеосъемку реализованного интерьера Помещения без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.
9.2.4. На публикацию реализованного интерьера Помещения в специализированных печатных изданиях без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА10.1.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию: план Помещения (выкопировку из строительного проекта, план БТИ и т.п.).
10.1.2. В течение трех дней со дня подписания настоящего Договора обеспечить доступ Исполнителя в Помещение для выполнения необходимых замеров. В ходе осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором, последующий доступ Исполнителя в Помещение осуществляется в согласованное Сторонами время.
10.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
10.1.4. Своевременно производить оплату всех работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
10.1.5. Своевременно принимать по акту и утверждать выполненные Исполнителем работы. На рассмотрение, корректировку и утверждение предоставляемых Исполнителем работ затрачивать не более рабочих дней со дня получения документации.
10.1.6. Визировать время работы Исполнителя с Заказчиком в Ведомости согласно Приложения №5 к Договору.
10.1.7.Утвердить уточненный компоновочный план помещений в течение календарных дней со дня его представления Исполнителем.
10.1.8.Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.
10.1.9. Предупредить письменно (по факсу, электронной почте) Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.
10.1.10. Не обнародовать в средствах массовой информации и не использовать разработанный Исполнителем дизайн-проект интерьера помещения в коммерческих целях без письменного согласия Исполнителя.
10.2.Заказчик имеет право:
10.2.1.Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль за качеством выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору и их соответствию своим пожеланиям.
10.2.3. Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.
11. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН11.1.В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой вынужденный простой производства работ и т.п. срок производства работ Исполнителем увеличивается на срок задержки.
11.2.Возмещение убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
11.3.В остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.
11.4.Все споры, возникающие при выполнении работ, связанных с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.
11.5.В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения ответчика.
11.6. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в Помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА12.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
12.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно в письменной форме известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
12.3. Расторжение договора допустимо в случае неоднократного грубого нарушения любой из сторон условий настоящего Договора. Факты нарушений должны быть оформлены надлежащим образом в виде претензий.
12.4. В случае уклонения Заказчика от приемки выполненных работ (в т.ч. безвестное отсутствие) в течение календарных дней со дня письменного уведомления Заказчика о готовности предмета Договора, заказным письмом по адресу, указанному в реквизитах Заказчика в договоре, обязанности Исполнителя по договору считаются исполненным в полном объеме, с надлежащим качеством.
13. ФОРС-МАЖОР13.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.
13.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.
13.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.
13.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ14.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.
14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
14.3. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.
14.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.
14.5. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора.
14.6. Исполнитель имеет право воспроизвести реализованный дизайн-проект интерьера помещения в форме фото-видео записи Помещения с сохранением конфиденциальности относительно информации о Заказчике и о точном расположении Помещения и использовать их по своему усмотрению.
14.7. Разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения, согласно ст.7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», является объектом авторских прав и охраняется авторскими правами. Все права на разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения принадлежат Исполнителю.
14.8. Разработка специальной технической документации для производства работ в соответствии с разработанным дизайн-проектом интерьера помещения и получение всех необходимых согласований и разрешений в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления необходимых для производства работ, осуществляется отдельно за счет средств Заказчика.
14.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:Заказчик Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:
Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Образец договора франшизы и поставки, заключаемый между юридическими лицами.
Договор коммерческой концессии
Образец договора коммерческой концессии (франчайзинга) для франшизы магазина, заключаемый между юридическими лицами.
